MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Réalisation d'une mission MOP dans le cadre de l'opération de travaux relative à l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments 2 à 5 du groupe scolaire "Exen"

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Schiltigheim

Avis N° : AO-2125-3761

  • 67 - SCHILTIGHEIM
  • Etudes, Maîtrise d'oeuvre, Contrôle
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis de marché
Département(s) de publication : 67
Annonce No 21-78041
Services
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Schiltigheim.
Correspondant : CHAIZE Adrien, Responsable Service Marchés Publics, 110 route de Bischwiller B.P. 98 67302 Schiltigheimtél. : 03-88-83-84-86courriel : [email protected] adresse internet : http://www.ville-schiltigheim.fr.


Objet du marché : réalisation d'une mission MOP dans le cadre de l'opération de travaux relative à l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments 2 à 5 du groupe scolaire "Exen" de la Ville de Schiltigheim.
Lieu d'exécution : 112 a route de Bischwiller - groupe scolaire Exen, 67300 Schiltigheim.



Caractéristiques principales :
les objectifs principaux de cette future mission sont principalement de répondre aux attentes
d'amélioration significative des performances énergétiques et thermiques des bâtiment 2, 3, 4 et 5, à savoir :
-L'Amélioration du confort thermique en hiver et en été ;
-La diminution importante des consommations énergétiques ;
-La diminution des ponts thermiques.
dans ce cadre, le titulaire émettra des solutions techniques adaptées aux contraintes du site et préconisera des installations au fonctionnement pérenne de par leur dimensionnement et le matériel retenu. En complément, des améliorations fonctionnelles ponctuelles seront à prendre en compte. Toutes solutions architecturale et techniques pourront être proposées par le Maître d'œuvre dans la mesure où elles respecteront les dispositions du cahier des charges. Plusieurs solutions devront être proposées. Les solutions devront cadrer dans les crédits retenus pour cette opération. Le Maître de l'ouvrage souhaite recourir aux matériaux biosourcés dans le cadre de cette opération. Des tests d'étanchéité à l'air seront effectués sur les bâtiments 3, 4 et 5
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : enveloppe financière affectée aux TRX : 1 008 000 euros (T.T.C.), hors " options identifiés ", - valeur : mai 2021 - taux de TVA : 20 %.
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : sans objet.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : règlement des comptes : selon les stipulations du Ccag/Pi
Délai de paiement : 30 jours calendaires
financement : ressources propres du Pouvoir adjudicateur et Etat.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les candidats pourront être soit des personnes de droit privé, soit des groupements de droit privé ou semi-privé. En cas de groupement, les équipes de cotraitants devront obligatoirement être constituées, lors du dépôt du pli dématérialisé, en groupement momentané de cotraitants solidaires avec désignation du mandataire pris en leur sein.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
un architecte inscrit à l'ordre des Architectes ou Services équivalents (mandataire du groupement) ;
Un ou plusieurs bureaux d'études techniques dans les domaines traités dans l'opération.
nota : Chaque spécialiste pourra être candidat dans une ou plusieurs équipes.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON


Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- coût du forfait de rémunération du maître d'œuvre : 40 %;
- compréhension du contexte de l'opération, des contraintes, des enjeux et des objectifs du programme : 25 %;
- respect des délais : 20 %;
- méthodologie générale du candidat pour l'exécution de la mission : 15 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 30 juin 2021, à 11 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.


Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021-039.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info
Lot UNI - mission de maîtrise d'œuvre
instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix, B.P. 1038
67070 Strasbourg
Tél : 0388212323 télécopieur : 0388364466mel : [email protected]
web : http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/ta-caa
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix, B.P. 1038
67070 Strasbourg
Tél : 0388212323 télécopieur : 0388364466mel : [email protected]
web : http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/ta-caa
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix, B.P. 51038
67070 Strasbourg
Tél : 0388212323 Fax: 0388364466mel : [email protected].

Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 juin 2021.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Site de dématérialisation de la Ville.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Site de dématérialisation de la Ville.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Site de dématérialisation de la Ville.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) UNI.-
Mission de maîtrise d'œuvre

Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message