Fourniture, pose et depose d'une toile tendue pour l'habillage provisoire du chantier de l'ex-cinema la renaissance a pointe-a-pitre..

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Cté Agglo. Cap Excellence

Avis N° : AO-2232-3489

  • 971 - POINTE A PITRE
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis de marché
Département(s) de publication : 971
Annonce No 22-107858
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté d'Agglomération Cap Excellence.
Correspondant : Président de CAP Excellence, 18, boulevard Légitimus 97110 Pointe-à-Pitretél. : 05-90-68-92-92télécopieur : 05-90-68-92-94courriel : [email protected] adresse internet : http://www.capexcellence.net/.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.


Objet du marché : fourniture, pose et depose d'une toile tendue pour l'habillage provisoire du chantier de l'ex-cinema la renaissance a pointe-a-pitre.
Lieu d'exécution : cinéma La Renaissance
Place de la Victoire,97110 Pointe-À-Pitre.



Caractéristiques principales :
fourniture, pose et depose d'une toile tendue pour l'habillage provisoire du chantier de l'ex-cinema la renaissance a pointe-a-pitre
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : fourniture, pose et depose d'une toile tendue pour l'habillage provisoire du chantier de l'ex-cinema la renaissance a pointe-a-pitre.
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.
les prestations sont traitées à prix forfaitaires.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : après attribution, aucune forme de groupement ne sera exigée.
la même entreprise peut présenter pour le marché plusieurs offres pour le marché en agissant à la fois :
En qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ;
en qualité de membre de plusieurs groupements.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON


Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- délai d'exécution : 30 %;
- prix des prestations : 40 %;
- valeur technique : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 septembre 2022, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.


Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2022M20.

Renseignements complémentaires : instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Basse-Terre
Service pour renseignements sur recours
Communauté d'agglomération Cap Excellence
18 bd Légitimus
97110 Pointe-À-Pitre.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la transmission des candidatures se fait obligatoirement par voie électronique via le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Un mode d'emploi est disponible sur le site. Les frais d'accès au réseau sont à la charge des candidats.
la présentation sur un support physique électronique n'est pas autorisée.
la remise des candidatures contre récépissé n'est pas autorisée.
l'envoi des candidatures par voie postale n'est pas autorisé.
conditions d'envoi de la copie de sauvegarde : Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez l'acheteur dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres. Ce pli, fermé, doit mentionner " copie de sauvegarde " de manière claire et lisible, porter également le nom de l'opérateur économique candidat, l'identification de la procédure et l'éventuel lot concerné. La copie de sauvegarde ne peut être commune à l'ensemble des lots pour lesquels candidate éventuellement l'opérateur économique.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 août 2022.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Communauté d'Agglomération Cap Excellence.
18 bd Légitimus, 97110 Pointe Àpitre.

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1
2
3
4
5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message