Identification de l'organisme qui passe le marché : SEMEPA - 4 Rue Lapierre BP 60170 13606 Aix en provence cedex 1
Objet du marché : La présente consultation concerne les travaux de réhabilitation de la Bastide de la Duranne en vue de laménager en mairie annexe à Aix en Provence dans les Bouches du Rhône.
Cette réhabilitation ne concerne que le R+1 et R+2, le rez-de-chaussée «étant en cours de réhabilitation, dans le cadre de marchés précédemment attribués.
Nombre et consistance des lots : Les travaux font lobjet dun marché alloti.
Les lots du marché sont les suivants :
1/ Macro-lot n° 1 comprenant les chapitres suivants :
Chapitre A Désamiantage Déplombage - Démolition Curage Gros-uvre Reprise structure - Façades
Chapitre B Charpente Couverture
Chapitre C Menuiseries extérieures Serrurerie
Chapitre D Cloisons Doublage - Faux-plafonds
Chapitre E Menuiseries intérieures
Chapitre F Revêtements de sol et murs
Chapitre G - Peinture Nettoyage
2/ Macro-lot n° 2 comprenant les chapitres suivants :
- Chapitre A : CVC - Plomberie
- Chapitre B : Electricité CFO - CFA
Chaque lot nest pas décomposé en tranches distinctes, chaque lot ne possède quune tranche unique de travaux.
Date limite : La date limite de réception des offres est fixée au 06 janvier 2026 à 12 heures 00.00
Procédure de passation : La présente consultation est lancée selon la procédure du marché à procédure adaptée ouverte en application de larticle L2123-1 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019 et du règlement des achats de la SEMEPA.
Adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2025_fwpBklo2Um
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 26 novembre 2025
Durée du marché : Les délais dexécution de lensemble des travaux sont de8 (huit) mois calendaires y compris 1 (un) mois calendaire de période de préparation.
Ces délais démarrent à compter de la date fixée par lordre de service prescrivant au titulaire du macro-lot principal le démarrage de la période de préparation.
Lordre de service au titulaire du lot commençant le premier lexécution des travaux est porté à la connaissance des entreprises chargées des autres lots.
Tout dépassement des délais sera assujetti à des pénalités de retard.
Critères de sélection : Les critères de jugement des offres, pour les 2 lots, sont:
Critère n°1 : Prix des travaux sur 60 points
Critère n°2 : Valeur technique sur 40 points
La valeur technique sera appréciée selon les sous-critères suivants :
Pertinence de la méthodologie et de lorganisation du chantier pour respecter le délai et atteindre la qualité attendue , notée sur 15 points
Pertinence des moyens humains dédiés spécifiquement à lopération pour respecter le délai et atteindre la qualité attendue, notée sur 15 points
Pertinence du planning détaillé pour respecter le délai , notée sur 10 points
Renseignements divers : Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite sur le site
www.achatpublic.com.
Une réponse sera alors adressée à tous les candidats ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres, sous réserve que la demande écrite soit parvenue à Le pouvoir adjudicateur8 jours au plus tard avant la date de remise des offres.
Les candidats sont invités à se rendre sur place pour une bonne appréhension des contraintes du site.
Un email sera adressé à M. BERKANE :
[email protected] organisera une ou plusieurs visites.
