Travaux d'aménagement de voirie de la rue d'Argoubet

Avis de marché
Département(s) de publication : 40
Annonce n° 25-100941
Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Communauté Agglomération du Grand Dax
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 24400067500151
Ville : Dax cedex
Code postal : 40102
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 40
Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : https://demat-ampa.fr
Identifiant interne de la consultation : 25GD122
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Service commande publique et achat public
Adresse mail du contact : [email protected]
Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 13/10/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Le critère « Prix des prestations » noté 55 sur 100 points (représentant donc un coefficient de 55%) : ce critère sera analysé sur la base du montant total TTC du Détail Quantitatif Estimatif (DQE).
Le critère « Valeur technique » noté 25 sur 100 points (représentant donc un coefficient de 25%) : ce critère sera apprécié au regard du cadre de mémoire technique complété par le candidat et selon les sous-critères suivants :
• Sous-critère n°1 noté sur 10 points : Qualité des moyens mis en œuvre spécifiquement dédiés à ce chantier (Les moyens humains et matériels de l'entreprise dédiés à ces travaux ainsi que les méthodes d'exécutions identifiées pour ce chantier) ;
• Sous-critère n°2 noté sur 15 points : Qualité de l'organisation du chantier (La description et/ou plans de travaux de chaque phase de chantier avec les tâches d'exécution associées, le(s) Plan(s) d'organisation de l'installation des travaux (base vie, zones de stockage…) corrélés au phasage du chantier et le(s) plan(s) de gestion des circulations, des déviations et de la signalisation de chantier corrélé(s) au phasage du chantier) ;
Le critère « Optimisation et cohérence du planning» noté 10 sur 100 points (représentant donc un coefficient de 10%) : (Le planning optimisé et cohérent en corrélation avec les phases d'exécution et du délai d'exécution proposé );
Le critère « Performances en matière de protection de l'environnement » noté 10 sur 100 points (représentant donc un coefficient de 10%) : (L'identification et la quantification de ressources présentes et réutilisables sur site pour la réduction de l'utilisation des ressources naturelles ainsi que l'identification des nuisances exclusivement issues de ces travaux et tous les moyens mis en œuvre pour leurs réductions auprès des riverains).
Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux d'aménagement de voirie de la rue d'Argoubet à Dax
Code CPV principal - Descripteur principal : 45233220
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le présent marché a pour objet les travaux d'aménagement de voirie de la rue d'Argoubet entre la rue des Lauriers et la RD 947/32 à Dax.
Lieu principal d'exécution du marché : Rue d'Argoubet entre la rue des Lauriers et la RD 947/32 - 40100 Dax
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges. Le délai d'exécution des travaux est fixé par le titulaire dans son acte d'engagement ; il ne peut, toutefois, excéder 12 semaines, hors période de préparation de 2 semaines. Les prestations seront financées sur fonds propres. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec les 3 candidats arrivant en tête de l'analyse des offres initiales. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.
Préalablement à cette phase de négociation, une phase de régularisation des offres pourra intervenir, le cas échéant.
Si le pouvoir adjudicateur décide effectivement de négocier, cette négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre y compris le prix.
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://demat-ampa.fr
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis.
L'instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours est la suivante :
Tribunal Administratif de Pau
50 Cours Lyautey
64010 PAU CEDEX
Tél : 05 59 84 94 40
Télécopie : 05 59 02 49 93
Courriel : [email protected]
Adresse Internet (U.R.L) : http://www.telerecours.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11/09/2025