REFECTION TAXIWAYS SIERRA, DELTA, TANGO ET POSTE 44 (SDT 44).

20714-2026 - Mise en concurrence
20714-2026.
20714-2026 - Mise en concurrence
France - Travaux routiers - REFECTION TAXIWAYS SIERRA, DELTA, TANGO ET POSTE 44 (SDT 44)
OJ S 8/2026 13/01/2026.
Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Marché de travaux

1. Acheteur

1.1.Acheteur

Nom officiel: AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR
Adresse électronique: [email protected]
Forme juridique de l'acheteur: Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité de l'entité adjudicatrice: Activités aéroportuaires

2. Procédure

2.1.Procédure

Titre: REFECTION TAXIWAYS SIERRA, DELTA, TANGO ET POSTE 44 (SDT 44)
Description: Le projet de réfection du Taxiway congé de raccordement Sierra/Delta, du Taxiway TANGO entre poste 6 et 8 et du poste 44 comprend : - Des travaux de VRD sous chaussées aéronautiques : 300 ml de réseau multitubulaire, 6 chambres de tirages, 1000 ml de réseau de balisage lumineux secondaire, nombreuses couvertures de chambres de tirage à mettre à la cote et aux norme et 160 ml de caniveau EP - Des travaux de construction de chaussées souples aéronautiques en enrobé sur 37500 m2environ - Des travaux de construction de chaussées rigides aéronautiques en béton sur 3500 m2environ y compris dalles de transition entre chaussées rigides et chaussées souples - Des travaux de balisage lumineux comprenant 50 balises lumineuses et de tirage de câbles primaires et secondaires - Des travaux de marquage au sol aéronautiques sur l'ensemble des zones impactées par les travaux de construction. Forme des prix du marché : forfaitaire Décomposition en lots : Sans objet Décomposition en tranches : Sans Prise en considération des variantes : OUI Se référer aux modalités détaillées dans le dossier de consultation des entreprises (communiqués aux candidats admis à présenter une offre). 4. PROCEDURE Mode de passation : Procédure avec négociation en application des articles L. 2124-3, R.2124-1, R. 2124-4, R2142-1 à R2142-27, R2161-21 à R2161-23 du Code de la commande publique. Information sur l'accord-cadre : SANS OBJET Publications antérieures relatives à la même consultation : sans objet. 5. MODALITES ADMINISTRATIVES Les candidats retenus seront informés de la disponibilité des dossiers de consultation à l'issue de la phase de sélection des candidatures. Retrait du dossier : Les dossiers devront être retirés sur notre plateforme AIR ACHATS après inscription gratuite sur https://achats.nice.aeroport.fr/ Remise des candidatures : Modalités d'ouverture : les séances d'ouverture des offres ne sont pas publiques. Date/heure limites de réception des candidatures : 26/01/2025 à 12:00, délai de rigueur Lieux de dépôt des propositions : Les dossiers devront être déposés sur notre plateforme AIR ACHATS après inscription gratuite sur https://achats.nice.aeroport.fr/ Dématérialisation des procédures : la transmission des offres par voie électronique est obligatoire. ATTENTION : Conformément à l'article R2132-7 du code de la commande publique, la proposition doit obligatoirement être déposée de manière dématérialisée sur notre plateforme “AIR ACHATS”. Vous pouvez disposer gratuitement d'un compte sur la plateforme “AIR ACHATS”: https://achats.nice.aeroport.fr/ Copie de sauvegarde (non obligatoire) Une copie de sauvegarde peut être envoyée conformément aux dispositions de l'article R2132-11 du code susvisé, dans le délai prescrit pour le dépôt du pli initial : Soit par voie postale : La copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : ' copie de sauvegarde ', le numéro et l'intitulé de la consultation et le nom du candidat auxquels elle se rapporte. Cette copie doit être transmise dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres : - Soit déposée contre remise de récépissé à AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR - Département Achats - Bâtiment B1 - 6ème étage- Accès par la rue Coste Bellonte - AÉROPORT NICE COTE D'AZUR (Réception du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00) - Soit adressée par voie postale : AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR - Bâtiment B1 - 6ème étage- Rue Coste Bellonte B.P 3331 - 06206 Nice Cedex 3. Soit par voie électronique : A l'adresse suivante avec en objet ' COPIE DE SAUVEGARDE ', suivi du numéro, de l'intitulé de la consultation et du nom du candidat auxquels elle se rapporte : [email protected] Présentation des candidatures : Les dossiers seront impérativement rédigés en langue francaise. Ils comporteront toutes les pièces listées ci-après. Les propositions devront impérativement être parvenues avant les dates et heures limites indiquées sur la plateforme “AIR ACHATS”. Visite : Afin de permettre à chaque équipe d'établir une proposition commerciale et technique aussi complète que possible, l'acheteur organisera une visite obligatoire du site dont les modalités seront indiquées à la lettre de consultation, communiquée aux candidats admis à présenter une offre. 9. CONTACT EN CAS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS Directement sur la plateforme “AIR ACHATS” en vous connectant à votre compte.
Identifiant de la procédure: b807c724-fd9d-43e9-805f-8df325eb3ec9.
Identifiant interne: 2025-127.
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d'un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée: non

2.1.1.Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233140 Travaux routiers
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233141 Travaux d'entretien routier

2.1.2.Lieu d'exécution

Adresse postale: Aéroport Nice Côte d'Azur
Ville: ACA
Code postal: 06200
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Informations complémentaires: Aéroport Nice Côte d'Azur

2.1.4.Informations générales

Informations complémentaires: 3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIER Garanties financières exigées : garantie à première demande pour toute demande d'avance. Caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de garantie (selon les dispositions prévues au CCAP). Modalités de paiement : Le paiement s'effectuera par virement bancaire selon les modalités fixées au CCAP. Modalités de financement : ressources propres. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Groupement conjoint avec mandataire solidaire ou groupement solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation après l'attribution du marché pour se conformer au souhait de l'acheteur, et ce afin d'assurer la bonne exécution du marché et dans la mesure où en cas de défaillance d'un membre du groupement il est essentiel que le mandataire puisse faire réaliser les prestations sollicitées aux conditions du marché. Un opérateur économique déjà membre d'un groupement ne peut être membre que d'un seul groupement. Un opérateur économique ne peut pas présenter plusieurs candidatures en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. 6. CONDITIONS DE PARTICIPATION COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE (pour chacune des entreprises en cas de groupement) : - Une lettre de candidature, précisant l'identité du candidat (modèle recommandé : formulaire DC1 version disponible sur le site https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) - La preuve des attestations d'assurance lui permettant de couvrir tous les risques liés à sa profession et présentant un niveau de garanties approprié et suffisant pour le type de missions objet du marché en cours de validité : Un extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait K-bis : Les pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat : Formulaire Évaluation des tiers, téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation. APTITUDE A EXERCER L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE - Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du Code de la commande publique (modèle recommandé : formulaire DC1 précité) : Une note indiquant la répartition des différentes compétences en cas de groupement : Une note précisant la ou les conventions collectives applicables au sein de l'entreprise ou des entreprises membres du groupement le cas échéant. CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE - Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisés au cours de trois dernières années (modèle recommandé : formulaire DC2 version disponible sur le site https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat). Le niveau minimum de capacité financière exigé est : chiffre d'affaires annuel supérieur ou égal à 12 000 000 Euros HT. CAPACITÉS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES - Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années : Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché - Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants (en indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et en précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin). Modèle recommandé : tableau récapitulatif des références, document à compléter, disponible sur https://achats.nice.aeroport.fr/ : Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Les certificats ci-dessous sont obligatoires : o FNTP 2322 Travaux de terrassements courants y compris tranchée pour pose de canalisations, les plateformes de faible dimension, bassins d'orage courants et travaux de VRD o FNTP 2333 Mise en oeuvre de matériaux du site traités ou retraités sur place o FNTP 2341 couche de forme en matériaux granulaires o FNTP 3622 Fraisage, rabotage o FNTP 351 Chaussée aéronautiques (pistes, taxiways, parkings) Assises de chaussée o FNTP 352 Chaussée aéronautiques (pistes, taxiways, parkings) Revêtement en matériaux enrobés o FNTP 353 Chaussée aéronautiques (pistes, taxiways, parkings) Revêtement en béton hydraulique vibré o FNTP 3711 Mise en oeuvre de produits de marquage routier pour signalisation routière par moyens mécaniques. o FNTP 5144 Construction de réseaux gravitaires en site urbanisé o FNTP 5162 Pose de canalisations gravitaires toutes section o FNTP 661 Signalisation électrique Ports et aéroport o FNTP 681 Pose de de tubes PVC télécom LST o FNT 756 Traitement et réutilisation de matériaux in situ ou ex situ (concassage, criblage, ajout de liant) o QUALIFELEC 31.24 Raccordements électriques d'équipements pour ports et aéroports : OPIQIBI 1405 : Étude d'installations électriques courantes - OPIQIBI 1406 : Étude d'installations électriques complexes - OPIQIBI 1419 : Ingénierie en électricité courante - OPIQIBI 1420 : Ingénierie en électricité complexe Il est également demandé aux candidats de remplir la fiche d'identité entreprise (document à compléter, disponible sur www.achats.nice.aeroport.fr). DOCUMENT UNIQUE DE MARCHE EUROPEEN (DUME) : Selon les dispositions de l'article R2143-4 du code susvisé, l'Aéroport de la Côte d'Azur accepte que les candidats présentent leur candidature sous la forme d'un document unique de marché européen (DUME) établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen susvisé, en lieu et place des déclarations sur l'honneur et des renseignements mentionnés à l'article R2143-3 du code. Dans ce cas, il est précisé que Aéroports de la Côte d'Azur n'autorise pas les candidats à se limiter à indiquer dans le DUME qu'ils disposent de l'aptitude et des capacités requises sans fournir d'informations particulières sur celles-ci. Le DUME devra obligatoirement être rédigé en francais. 7. CRITÈRES DE JUGEMENT DES CANDIDATURES Nombre maximum de candidats autorisés à présenter une offre : sans objet L'acheteur vérifie l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financière ainsi que les capacités techniques et professionnelles des candidats. Selon les documents demandés ci-dessus et conformément aux dispositions suscitées du code de la commande publique, seuls les candidats disposant des capacités financières, techniques et professionnelles suffisantes pour exécuter les prestations faisant l'objet du marché, seront admis à présenter une offre. Les capacités financières, techniques et professionnelles des candidats doivent être liés et proportionnés à l'objet du marché. 8. CRITÈRES DE JUGEMENT DES OFFRES PRESENTEES PAR LES CANDIDATS ADMIS A PRÉSENTER UNE OFFRE Le prix n'est pas le seul critère d'attribution. Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères détaillés dans la lettre de consultation transmise aux candidats admis à présenter une offre. Note sur les négociations : l'analyse des offres initiales constitue une première phase à l'issue de laquelle, la ou les offres des candidats les mieux classées, pourront faire l'objet de négociations par application des critères de jugement. Aéroports de la Côte d'Azur se réserve le droit d'engager une négociation avec les candidats, pouvant porter sur tous les éléments de leur offre. Aéroports de la Côte d'Azur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Base juridique:
Directive 2014/25/UE

2.1.6.Motifs d'exclusion

Sources des motifs d'exclusion: Avis
Manquement à des obligations liées à des motifs d'exclusion purement nationaux: Les motifs d'exclusion mentionnés aux articles L.2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L.2141-11 du Code de la commande publique

5. Lot

5.1.Lot: LOT-0001.

Titre: REFECTION TAXIWAYS SIERRA, DELTA, TANGO ET POSTE 44 (SDT 44)
Description: Le projet de réfection du Taxiway congé de raccordement Sierra/Delta, du Taxiway TANGO entre poste 6 et 8 et du poste 44 comprend : - des travaux de VRD sous chaussées aéronautiques : 300 ml de réseau multitubulaire, 6 chambres de tirages, 1000 ml de réseau de balisage lumineux secondaire, nombreuses couvertures de chambres de tirage à mettre à la cote et aux normes et 160 ml de caniveau EP - des travaux de construction de chaussées souples aéronautiques en enrobé sur 37500 m2environ - des travaux de construction de chaussées rigides aéronautiques en béton sur 3500 m2environ y compris dalles de transition entre chaussées rigides et chaussées souples - des travaux de balisage lumineux comprenant 50 balises lumineuses et de tirage de câbles primaires et secondaires - des travaux de marquage au sol aéronautiques sur l'ensemble des zones impactées par les travaux de construction.
Identifiant interne: 2025-127 - LOT 1.

5.1.1.Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233140 Travaux routiers
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233141 Travaux d'entretien routier
Options:
Description des options: La durée/délai d'exécution du marché est fixé(e) à : 18 mois Date prévisionnelle de début d'exécution des travaux ou du marché : 01/06/2026 Marché renouvelable : NON

5.1.2.Lieu d'exécution

Ville: Aéroport Nice Côte d'Azur
Code postal: 06206.
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Informations complémentaires: Aéroport Nice Côte d'Azur

5.1.3.Durée estimée

Date de début: 01/06/2026.
Durée: 18 Mois

5.1.4.Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6.Informations générales

Participation réservée:
La participation n'est pas réservée.
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

5.1.9.Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis
Critère: Autres exigences économiques ou financières
Description: 4. PROCÉDURE Mode de passation : Procédure avec négociation en application des articles L. 2124-3, R.2124-1, R. 2124-4, R2142-1 à R2142-27, R2161-21 à R2161-23 du Code de la commande publique. Information sur l'accord-cadre : SANS OBJET
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Informations sur la seconde étape d'une procédure en deux étapes:
La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains participants peuvent être éliminés

5.1.11.Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: francais
Langues dans lesquelles les documents de marché (ou leurs parties) sont officieusement disponibles: francais
Adresse des documents de marché: https://achats.nice.aeroport.fr

5.1.12.Conditions du marché public

Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://achats.nice.aeroport.fr/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: francais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Autorisée
Date limite de réception des demandes de participation: 26/01/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Conditions relatives à l'exécution du contrat: Montage financier: Modalités de paiement : Le paiement s'effectuera par virement bancaire selon les modalités fixées au CCAP. Modalités de financement : ressources propres.

5.1.15.Techniques

Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique: non

5.1.16.Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Informations relatives aux délais de recours: Le Président du Tribunal Judiciaire de Nice peut être saisi, en référé, des recours prévus par l'ordonnance no 2009-515 du 7 mai 2009.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

8. Organisations

8.1.ORG-0001.

Nom officiel: AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR
Numéro d'enregistrement: 49347948900020
Département: ALPES-MARITIMES
Adresse postale: 19 RUE COSTES ET BELLONTE - CS 63331.
Ville: NICE
Code postal: 06000
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Point de contact: DEPARTEMENT ACHATS
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: 0493213066.
Adresse internet: https://achats.nice.aeroport.fr
Point de terminaison pour l'échange d'informations (URL): https://achats.nice.aeroport.fr
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1.ORG-0002.

Nom officiel: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Numéro d'enregistrement: 17130111200289.
Département: ALPES-MARITIMES
Adresse postale: PLACE DU PALAIS DE JUSTICE
Ville: NICE
Code postal: 06000
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Point de contact: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: 0492177000
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

8.1.ORG-0000

Nom officiel: Publications Office of the European Union
Numéro d'enregistrement: PUBL
Ville: Luxembourg
Code postal: 2417.
Subdivision pays (NUTS): Luxembourg (LU000)
Pays: Luxembourg
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: +352 29291.
Adresse internet: https://op.europa.eu
Rôles de cette organisation:
TED eSender
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis: d4ed9f28-5bdd-4279-a4bb-ecadce92f4b6 - 01.
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d'avis: Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Sous-type d'avis: 17.
Date d'envoi de l'avis: 09/01/2026 14:03:30 (UTC+00:00) Heure de l'Europe occidentale, GMT
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: francais
Numéro de publication de l'avis: 20714-2026.
Numéro de publication au JO S: 8/2026.
Date de publication: 13/01/2026