Objet du marché : Mission de maitrise d'oeuvre pour la reprise d'installations de traitement d'air/climatisation/ ventilation/chauffage pour la patinoire Polesud sur la commune de Grenoble (38)
Catégorie de services
Lieu d'exécution : 1 avenue d'Innsbruck, 38100 Grenoble
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : Non
-Le contrat court à compter de sa notification (valant ordre de service) jusqu'à la levée de la dernière réserve de parfait achèvement des marchés de travaux ; à titre indicatif, la durée du contrat est de : 36 mois.
-L'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est estimée à : 150 000 Euros HT. A titre indicatif, les travaux sont prévus sur une durée de 4 mois (inclus préparation de chantier mais hors GPA).
- Le détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des charges
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
Prestations divisées en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les prix sont révisables.
Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur : 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Prix des prestations (40 %)
Valeur technique (au regard des sous critères énoncés dans la lettre de consultation) (60 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 17 novembre 2025 à 15 h 00
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2025-MOE-ACP-0307
Renseignements complémentaires : Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
http://agysoft.marches-publics.info
Code NUTS : FRK24
Marché périodique : NON
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble, Greffe du tribunal, 2 Place de Verdun, BP 1135
38022 Grenoble
Tél : 0476429000 Fax : 0476422269Mel :
[email protected]
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble, Greffe du tribunal, 2 Place de Verdun, BP 1135
38022 Grenoble
Tél : 0476429000 Fax : 0476422269Mel :
[email protected]
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
-Compétences requises (Cf. Lettre de consultation valant RC).
-En cas de négociation, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les candidats (Cf. Lettre de consultation).
-Visite facultative : modalités indiquées dans la lettre de consultation
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 octobre 2025
Informations complémentaires :
