MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
La Gazette

Marché public de travaux de réhabilitation de l'école communale

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de St Lambert des Bois

Avis N° : AO-2041-0379

  • 78 - ST LAMBERT
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 78
Annonce No 20-117155
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Saint-Lambert-Des-Bois.
Correspondant : BEDOUELLE Olivier, 13, rue de la mairie 78470 Saint-Lambert-des-Bois, tél. : 01-30-43-77-25, télécopieur : 01-30-60-97-99 adresse internet : http://www.marches-publics.info/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.info/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : marché public de travaux de réhabilitation de l'école communale pour la commune de Saint-Lambert-Des-Bois (78).


CPV - Objet principal : 45454000.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
le présent marché est passé en application des disposition des articles L2123-1, R2123-1 1°, R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande publique.
il est décomposé en 7 lots.
il n'est pas décomposé en tranches.
le marché est conclu sur la base d'un prix global et forfaitaire.
le présent marché ne comporte pas de prestation supplémentaire éventuelles (Pse), ni de variantes obligatoires
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la présente consultation a pour objet un marché de travaux de réhabilitation de l'école communale à SAINT-LAMBERT-DES-BOIS (78).
la description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (Cctp) et les plans.
le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à 7 mois, dont une période de préparation de 21 jours. Le délai d'exécution de chaque lot est précisé par le titulaire dans l'acte d'engagement. La date de début des travaux sera précisée par ordre de service pour chaque lot.il est prévu un calendrier prévisionnel d'exécution et un calendrier détaillé d'exécution.
démarrage prévisionnel des travaux : décembre 2020.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5% sera appliquée sur chaque acompte et sur le solde dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, elle pourra être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement: fonds propres de la commune et subventions
modalités de paiement: mandat administratif à 30 jours selon les règles de la comptabilité publique.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : - soit conjoint
- soit solidaire
l'entreprise mandataire pour un groupement ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique;
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
- Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat ou chaque membre du groupement n'entre dans aucun cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-10 du Code de la commande publique (incluse dans le Dc1, case prévue à cet effet à cocher).
- note présentant les moyens en personnel du candidat.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- valeur technique de l'offre jugée à l'aide du mémoire technique selon les sous-critères suivants : les moyens techniques et humains dédiés au chantier avec détail des compétences de l'équipe d'encadrement ( 10 points); l'adéquation du planning détaillé proposé avec le planning d'ensemble des travaux (10 points); l'organisation, les études et la méthodologie mises en place pour le chantier et la façon dont les conditions du marché ont été appréhendées et prises en compte par le soumissionnaire en particulier les moyens proposés pour respecter le planning voire même optimiser les délais d'exécution (15 points); les dispositifs adoptés par l'entreprise pour garantir la sécurité, la qualité du chantier et la qualité d'exécution des ouvrages (15 points); qualité des matériaux et matériels proposés ainsi que les fiches techniques ( 10 points) : 60 %;
- prix : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 23 octobre 2020, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020-002.
Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
cette consultation bénéficie du Service Dume.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info/
L'acheteur prévoit de négocier avec les trois premiers candidats, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R 2123-5 du code la commande publique.
la visite de site est obligatoire et devra intervenir sur RDV à prendre auprès du maître d'œuvre au 01.45.34.36.87.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 septembre 2020.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud 78011 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : [email protected], télécopieur : 01-39-20-54-87.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif inter-départemental de règlement amiable des différends ou litiges : Préfecture de la Région Ile-de-France 5, Rue Leblanc 75911 Paris Cedex, tél. : 01-82-52-42-67, courriel : [email protected], télécopieur : 01-82-52-42-95.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, avenue de Saint-Cloud 78011 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : [email protected], télécopieur : 01-39-20-54-87.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.-
Gros œuvre
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 2.-
Charpente bois - couverture
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 3.-
Menuiseries extérieures - menuiseries intérieures - plâtrerie - plafonds suspendus
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 4.-
Carrelage - faïence - sols souples
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 5.-
Peinture
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 6.-
Electricité
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 7.-
Plomberie - chauffage - vMC
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message