Réhabilitation d'un bâtiment/Création de 2 logements
Rue Raoul Anquetil
Port Jérôme sur Seine
Identification du maître d'ouvrage : Logéal Immobilière SA, 5 Rue Saint-Pierre - Boîte Postale 158 - 76194 Yvetot Cedex, Tél. : 02 35 95 92 00
Mode de passation : Procédure adaptée passée en application du code de la commande publique entré en vigueur au 1er avril 2019.
Désignation des lots :
1 : Déplombage - Désamiantage
2 : Gros oeuvre (Installation de chantier - Curage - Démolition - Maçonnerie - Revêtements de façade - Charpente bois - Couverture)
3 : Second oeuvre (Menuiseries extérieures - Menuiseries intérieures - Cloisonnement - Doublage - Isolation - Revêtements de sol - Faïence - Peinture intérieure - Electricité - Plomberie - Chauffage - Ventilation)
4 : VRD - Espaces verts
Modalité d'attribution des lots : Les candidats pourront répondre à un ou plusieurs lots. Le groupement d'entreprises à mandataire commun et l'entreprise générale ne sont pas autorisés à répondre à la consultation.
Les variantes facultatives sont autorisées dans le cadre du présent marché mais il est impératif de répondre obligatoirement à la solution de base sous peine d'irrégularité. Par ailleurs, il n'est pas prévu de variantes obligatoires.
Délai d'exécution prévu : Le délai d'exécution global est fixé à 13 mois à compter de la notification de l'ordre de service de préparation et d'installation de chantier (1 mois pour la période de préparation et d'installation du chantier et 12 mois y compris congés pour la durée d'exécution des travaux et du chantier à proprement parler).
Il n'y a pas de tranches ferme(s) ni de tranche conditionnelle(s).
Les demandes de dossier de consultation sont téléchargeables sur le site
https://www.marches-securises.fr/ sous la référence 2023DDP14.
Critères de sélection des candidatures :
- les garanties et capacités techniques et financières adaptées à l'objet du marché
- les références récentes des candidats dans des opérations similaires
- voir également article 4.2 du règlement de la consultation.
Critères de jugement des offres :
- la valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique 40 points (voir détail des sous-critères à l'article 6 du règlement de consultation)
- le prix des prestations 60 points
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec l'ensemble des candidats admis sur tous les éléments de l'offre (Prix + Qualité technique). Le cas échéant, il sera procédé à des entretiens individuels et/ou à des échanges écrits entre le maître d'ouvrage et les candidats.
Date limite de réception des offres : 19 juin 2023 à 17 h 30
Adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront à retourner par voie postale en recommandé avec accusé de réception ou contre récépissé à Logéal Immobilière Pole Marchés, 5 rue Saint-Pierre, 76190 Yvetot ou par voie électronique à l'adresse suivante
https://www.marches-securises.fr/
Renseignements complémentaires :
Renseignements administratifs : M. Axel Marie - Mail :
[email protected]
Renseignements techniques : M. José Mauconduit - Mail :
[email protected]
Délais et voies de recours :
Nous vous informons que vous pouvez exercer :
1.)) Soit un référé précontractuel, en vertu des articles 1441-2 du code de procédure civile et R. 2182-1 du code de la commande publique, dans un délai de 11 jours (si envoi des courriers de rejets par voie électronique et/ou Fax) ou 16 jours (si envoi par LRAR) à compter de la date d'envoi de la notification du courrier de rejet.
2.)) Soit un référé contractuel, en vertu des articles 1441-3 du code de procédure civile, dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du contrat au JOUE (si marché formalisé) ou à compter de la notification de la conclusion du contrat (pour les marchés fondés sur un accord cadre ou un système d'acquisition dynamique).
3.)) Soit un recours en contestation de validité du contrat, action pouvant être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication de l'avis d'attribution.
Le tribunal compétent est le Tribunal de Judiciaire de Lille.