France: Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction
Missions d'OPC Urbain sur les opérations aménagées par la SPL EURALILLE
Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
1 Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Spl euralille
Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2 Procédure
2.1 Procédure
Titre: Missions d'OPC Urbain sur les opérations aménagées par la SPL EURALILLE
Description: Le présent accord-cadre à bons de commande est alloti : - Lot 1 : Concorde / Oliveaux - Lot 2 : Euralille
à la Deûle/Porte de Valenciennes/Saint-Sauveur/Pépinière/Haute Borne. L'accord-cadre a pour objet de confier
au titulaire la réalisation de Missions d'OPC Urbain sur les opérations de la SPL EURALILLE. - La coordination
à charge de l'aménageur pour la construction des bâtiments sous maîtrises d'ouvrage diverses, la coordination
des concessionnaires, - La gestion des emprises de chantier et des espaces communs, - L'accompagnement de
maitre d'ouvrage et de la maitrise d'uvre pour le pilotage des ouvrages de voiries et de réseaux divers et des travaux
nécessaires au fonctionnement commun des différentes ZAC sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur (gestion
de site). Ce qui implique, en termes de mission : - Pour l'ordonnancement et la planification, d'analyser les tâches
élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leur enchaînement ainsi que leur chemin
critique par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des
travaux et à une répartition appropriée des éventuelles pénalités, - Pour la coordination, d'harmoniser dans le temps
et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade de travaux.
Identifiant de la procédure: 15396bcd-44cf-4a91-bd4a-2f471eb29d64
Identifiant interne: ED/KF - 26-419
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1 Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71310000 Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction
Nomenclature complémentaire (cpv): 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
Nomenclature complémentaire (cpv): 71311000 Services de conseil en génie civil
2.1.2 Lieu d'exécution
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
2.1.3 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 0 Euro
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: Le DCE est gratuit et à télécharger sur le site Achat Public - En cas de difficulté quant
au téléchargement du DCE, le candidat est invité à se rapprocher de la hotline technique au 08 92 23 21 20 ou par
mail à
[email protected]
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.5 Conditions du marché public
Conditions de soumission:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 2
Conditions du marché:
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
2.1.6 Motifs d'exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché
5 Lot
5.1 Lot: LOT-0001
Titre: Lot 1 : CONCORDE / OLIVEAUX Mission d'OPC Urbain dans les périmètres des opérations d'aménagement
portées par la SPL Euralille.
Description: Lot 1 : CONCORDE / OLIVEAUX Les missions confiées au prestataire ont pour objet : - La coordination
dans le temps et dans l'espace de l'ensemble des maîtrises d'ouvrages, concessionnaires, opérateurs divers,
intervenant sur le périmètre des opérations d'aménagement sous maîtrise d'ouvrage de la SPL Euralille ; - La «
gestion de site » correspondant à la gestion des emprises de chantier et des espaces communs des opérations
concernées. Une part importante des opérations sous maîtrise d'ouvrage de la SPL Euralille étant ouverte au
public, une attention toute particulière de la part de l'OPC Urbain est attendue concernant la bonne continuité des
cheminements piétons et cycles, l'encombrement des espaces ouverts au public et la bonne tenue générale de
l'ensemble des chantier (toutes maîtrises d'ouvrage confondues) ; - L'accompagnement de la SPL Euralille et de
la maitrise d'uvre pour l'ordonnancement, la planification et la coordination des ouvrages de voiries, de réseaux
divers et des travaux nécessaires aux projets d'aménagement sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur. Ce qui
implique, notamment : - Pour l'ordonnancement et la planification, d'analyser les tâches élémentaires portant sur les
études d'exécution et les travaux, de déterminer leur enchaînement ainsi que leur chemin critique par des documents
graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et à une répartition
appropriée des éventuelles pénalités, - Pour la coordination, d'harmoniser et anticiper dans le temps et dans l'espace
les actions des différents intervenants, singulièrement au stade des travaux.
Identifiant interne: Lot 1
5.1.1 Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71310000 Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction
Nomenclature complémentaire (cpv): 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
Nomenclature complémentaire (cpv): 71311000 Services de conseil en génie civil
5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: Opération d'aménagement ANRU sur les territoires de Lille et de Loos
Ville: Lille
Code postal: 59000
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 01/09/2026
Durée: 1 An
5.1.4 Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 3
Autres informations sur le renouvellement: La durée de l'accord cadre est de 1 an à compter de sa notification. Le
pouvoir adjudicateur pourra émettre des bons de commande pendant la durée de l'accord-cadre. L'accord-cadre
pourra être reconduit 3 fois, sans que la durée totale de l'accord-cadre, périodes de reconduction comprises, ne
puisse dépasser 4 ans.
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 600 000 Euro
Valeur maximale de l'accord-cadre: 600 000 Euro
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui
5.1.9 Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Le pouvoir adjudicateur attribuera l'accord-cadre au candidat qui aura remis l'offre économiquement
la plus avantageuse à l'issue d'un classement selon les critères suivants pondérés : # Critère Prix 40 points Le
prix des prestations sera apprécié au regard du montant résultant du DQE du lot concerné. La note maximale sera
attribuée au mieux disant. Les autres notes seront attribuées au prorata selon la règle suivante : N = (P1/P)*40 où
N : Note attribuée au candidat pour la mission notée ; P1 : Prix du moins-disant, P : Prix de l'offre
Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 40
Critère:
Type: Qualité
Description: # Critère Valeur technique (cf. art. 4.2 du RC) 60 points o Compréhension du contexte et des
enjeux
. 10 points o Pertinence de l'organisation et des moyens humains
. 25 points o Pertinence de la méthodologie de réalisation des missions
20 points o Critère environnemental 5 points
Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 60
5.1.11 Documents de marché
Date limite de demande d'informations complémentaires: 26/06/2026 12:00 +02:00
Adresse des documents de marché: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2026_xtfYxwZYjG
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de soumission:
Soumission par voie électronique: Autorisée
Adresse de soumission: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_xtfYxwZYjG
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Autorisée
Date limite de réception des offres: 06/07/2026 12:00 +02:00
Durée de validité des offres: 120 Jour
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 06/07/2026 14:00 +02:00
Conditions du marché:
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation électronique: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Nombre maximal de candidats: 1
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Spl euralille
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Spl euralille
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal judiciaire de Lille
Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Spl euralille
Organisation qui traite les offres: Spl euralille
5.1 Lot: LOT-0002
Titre: Lot 2 : EURALILLE A LA DEULE / PORTE DE VALENCIENNES / SAINT SAUVEUR / PEPINIERE / HAUTE
BORNE Mission d'OPC Urbain dans les périmètres des opérations d'aménagement portées par la SPL Euralille.
Description: Lot 2 : EURALILLE A LA DEULE / PORTE DE VALENCIENNES / SAINT SAUVEUR / PEPINIERE /
HAUTE BORNE Les missions confiées au prestataire ont pour objet : - La coordination dans le temps et dans l'espace
de l'ensemble des maîtrises d'ouvrages, concessionnaires, opérateurs divers, intervenant sur le périmètre des
opérations d'aménagement sous maîtrise d'ouvrage de la SPL Euralille ; - La « gestion de site » correspondant
à la gestion des emprises de chantier et des espaces communs des opérations concernées. Une part importante
des opérations sous maîtrise d'ouvrage de la SPL Euralille étant ouverte au public, une attention toute particulière
de la part de l'OPC Urbain est attendue concernant la bonne continuité des cheminements piétons et cycles,
l'encombrement des espaces ouverts au public et la bonne tenue générale de l'ensemble des chantier (toutes
maîtrises d'ouvrage confondues) ; - L'accompagnement de la SPL Euralille et de la maitrise d'uvre pour
l'ordonnancement, la planification et la coordination des ouvrages de voiries, de réseaux divers et des travaux
nécessaires aux projets d'aménagement sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur. Ce qui implique, notamment :
- Pour l'ordonnancement et la planification, d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution
et les travaux, de déterminer leur enchaînement ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques et
de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et à une répartition appropriée des
éventuelles pénalités, - Pour la coordination, d'harmoniser et anticiper dans le temps et dans l'espace les actions des
différents intervenants, singulièrement au stade des travaux.
Identifiant interne: Lot 2
5.1.1 Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71310000 Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction
Nomenclature complémentaire (cpv): 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
Nomenclature complémentaire (cpv): 71311100 Services d'assistance en génie civil
Quantité: 0
5.1.2 Lieu d'exécution
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 01/09/2026
Durée: 1 An
5.1.4 Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 3
Autres informations sur le renouvellement: La durée de l'accord cadre est de 1 an à compter de sa notification. Le
pouvoir adjudicateur pourra émettre des bons de commande pendant la durée de l'accord-cadre. L'accord-cadre
pourra être reconduit 3 fois, sans que la durée totale de l'accord-cadre, périodes de reconduction comprises, ne
puisse dépasser 4 ans.
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 600 000 Euro
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui
5.1.9 Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Le pouvoir adjudicateur attribuera l'accord-cadre au candidat qui aura remis l'offre économiquement
la plus avantageuse à l'issue d'un classement selon les critères suivants pondérés : # Critère Prix 40 points Le
prix des prestations sera apprécié au regard du montant résultant du DQE du lot concerné. La note maximale sera
attribuée au mieux disant. Les autres notes seront attribuées au prorata selon la règle suivante : N = (P1/P)*40 où
N : Note attribuée au candidat pour la mission notée ; P1 : Prix du moins-disant, P : Prix de l'offre
Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 40
Critère:
Type: Qualité
Description: Le pouvoir adjudicateur attribuera l'accord-cadre au candidat qui aura remis l'offre économiquement
la plus avantageuse à l'issue d'un classement selon les critères suivants pondérés # Critère Valeur technique (cf.
art. 4.2 du RC) 60 points o Compréhension du contexte et des enjeux
. 10
points o Pertinence de l'organisation et des moyens humains
. 25 points o
Pertinence de la méthodologie de réalisation des missions 20 points o Critère environnemental 5 points
Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 60
5.1.11 Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: français
Date limite de demande d'informations complémentaires: 26/06/2026 12:00 +02:00
Adresse des documents de marché: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2026_xtfYxwZYjG
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de soumission:
Soumission par voie électronique: Autorisée
Adresse de soumission: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_xtfYxwZYjG
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Autorisée
Date limite de réception des offres: 06/07/2026 12:00 +02:00
Durée de validité des offres: 120 Jour
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 06/07/2026 14:00 +02:00
Conditions du marché:
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation électronique: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Nombre maximal de candidats: 1
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal judiciaire de Lille
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Spl euralille
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Spl euralille
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal judiciaire de Lille
Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Spl euralille
Organisation qui traite les offres: Spl euralille
8 Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Spl euralille
Numéro d'enregistrement: 37822478600020
Département: 59
Adresse postale: Tour Lilleurope 19è - 11 Parvis de Rotterdam
Ville: Euralille
Code postal: 59777
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Point de contact: Madame Estelle DAVID
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 0320125470
Adresse URL pour l'échange d'informations: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2026_xtfYxwZYjG
Profil de l'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures
Organisation qui traite les offres
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Tribunal judiciaire de Lille
Numéro d'enregistrement: 17590111500709
Département: 59
Adresse postale: 13 avenue du peuple Belge 13 avenue du peuple Belge
Ville: LILLE
Code postal: 59800
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 03 20 78 33 33
Télécopieur: 03 20 78 50 00
Adresse URL pour l'échange d'informations: www.justice.gouv.fr
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis: 1c9b24cb-11fe-4fed-bf67-02c97ee960f6 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d'avis: Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis: 03/06/2026 17:35 +02:00
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français
