SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Ville du Havre, à l'attention de Ville du Havre, Mairie du Havre, 1517 place de l'hôtel de Ville, Cs 40 051, F - 76084 LE HAVRE, courriel :
[email protected]
Code NUTS : FRD22
Code d'identification national : 21760351300011
Adresse(s) internet :
Adresse principale :
https://www.lehavre.fr/
Adresse du profil d'acheteur :
https://www.mpe76.fr/
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
https://www.mpe76.fr/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact susmentionné(s).
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via :
https://www.mpe76.fr/,
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale : Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Mission d'Assistance Technique à Maîtrise d'Ouvrage dans le cadre du chantier de réhabilitation des anciennes décharges de Dollemard
Numéro de référence : 23fs-Vdh-1332-W
II.1.2) Code CPV principal : 71310000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : - La consultation donnera lieu à un marché ordinaire traité à prix forfaitaires
- La durée globale prévisionnelle des études et travaux est estimée entre 3 et 6 ans, selon la solution retenue lors du dialogue compétitif. La durée des travaux est estimée à 3 ans.
La durée contractuelle du marché débute à compter de la date de notification du marché et est estimée à 6 ans. Le calendrier des travaux fera l'objet de discussions durant le dialogue compétitif. Il sera transmis à l'Assistant Technique à Maîtrise d'Ouvrage ultérieurement. La durée court jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement ou de sa prolongation le cas échéant.
A titre indicatif, la notification du marché de travaux et le démarrage des études de conception sont envisagés pour le 1er trimestre 2024
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
90732400
71313000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRD22
II.2.4) Description des prestations : - La consultation donnera lieu à un marché ordinaire traité à prix forfaitaires
- La durée globale prévisionnelle des études et travaux est estimée entre 3 et 6 ans, selon la solution retenue lors du dialogue compétitif. La durée des travaux est estimée à 3 ans.
La durée contractuelle du marché débute à compter de la date de notification du marché et est estimée à 6 ans. Le calendrier des travaux fera l'objet de discussions durant le dialogue compétitif. Il sera transmis à l'Assistant Technique à Maîtrise d'Ouvrage ultérieurement. La durée court jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement ou de sa prolongation le cas échéant.
A titre indicatif, la notification du marché de travaux et le démarrage des études de conception sont envisagés pour le 1er trimestre 2024
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 72
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer :
Nombre de candidats envisagé : 5
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : Seuls les 5 candidats ayant été les mieux classés suite à l'analyse de leurs dossiers de candidature seront invités à transmettre une offre. Si le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur à 5, l'acheteur se réserve la possibilité de poursuivre la procédure avec les seuls candidats présentant les capacités requises
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
Liste et description succincte des conditions : -
- Dc 1 - dernière version, entièrement complété et signé (à télécharger sur :
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/Dc/imprimes_dc/Dc1-2019.doc) ou Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants;
- Dc 2 détaillé et entièrement complété - dernière version (à télécharger sur :
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/Dc/imprimes_dc/Dc2-2019.doc) ou Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement ;
III.1.2) Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection : Niveaux spécifiques minimaux exigés pour participer
La consultation s'adresse aux candidats remplissant les conditions de participations définies ci-dessous, en termes d'organisation, de capacités juridique, technique, professionnelles, économique et financière.
Conformément à l'article R2142-25 du code de la commande publique, en cas de candidature présentée sous la forme d'un groupement, l'appréciation des capacités est globale.
En application de l'article L2141-11 du code de la commande publique, l'acheteur qui envisage d'exclure un opérateur économique sur le fondement de l'alinéa précédent le met à même de présenter ses observations, afin d'établir dans un délai raisonnable et par tout moyen qu'il a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements précédemment énoncés et, le cas échéant, que sa participation à l'appel d'offres restreint n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement.
La consultation s'adresse à une équipe détenant obligatoirement les capacités professionnelles et techniques suivantes:
-qualifications Opqibi ou équivalent:
0331 : Direction de l'exécution des travaux
0612 : Evaluation environnementale des projets, travaux et aménagements
0701 : Etude de la biodiversité et des écosystèmes
0804 : Etude de la pollution des nappes et des sols
0806 : étude de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets
0902 : Maitrise d'oeuvre en désamiantage
1003 : Etude en géologie
1002 : Etude de projets complexes en géotechnique
1005 : Etude en hydrogéologie
1101 : Etude en terrassements courants
1106 : Etude de terrassements avec confortement
2103 : Ingénierie de systèmes courants de traitement des déchets
2104 : Ingénierie de système complexes de traitement des déchets
-certification Lne Service Sites et Sols Pollués ou équivalent dans les domaines A (Etudes, assistance et contrôle) et B (Ingénierie des travaux de réhabilitation).
-attestation d'Intervention à Proximité des Réseaux (Aipr)
Si le candidat n'est pas en possession de ces autorisations au jour de la candidature, il devra fournir la preuve qu'il a entamé une démarche pour les obtenir et qu'un nombre suffisant en sera titulaire au début de l'exécution du marché et durant l'exécution du marché de travaux.
Ces compétences devront ainsi permettre, entre autres, de :
-Assister le maitre d'ouvrage dans le suivi des études et travaux y compris travaux connexes
-Expertiser les procédures réglementaires et travaux associés portés par le concepteur-réalisateur
-Le contrôle de conformité entre le programme et les études de conception
-Le contrôle de conformité entre les divers documents de synthèse et d'exécution
-Etablir les ordres de services, constats, nécessaire à la réalisation des travaux
-S'assurer de la bonne exécution des études travaux et du respect du planning
-Expertiser et gérer les travaux modificatifs ou supplémentaires éventuels
-Comptabiliser les retards et appliquer les pénalités
-Vérifier les décomptes mensuels et établir des états d'acompte
-Etablir les procès-verbaux des opérations préalables à la réception
-Assister le maitre d'ouvrage en cas de réserves ou de réclamations formulées par le groupement ou en cas de litige sur le règlement ou l'exécution de prestations
Il est rappelé qu'en cas de groupement, l'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières est globale. Les compétences demandées ci-dessus peuvent être apportées par différents opérateurs économiques ; le recours à un groupement ou à de la sous-traitance sera précisé.
En l'absence de certificat de qualification professionnelle, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références réalisées ou en cours d'exécution au cours des cinq dernières années attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères de sélection : Partie 2 : dossier technique
Le dossier technique sera composé des éléments suivants :
1) Une note d'identification du candidat, limitée à 4 feuilles recto/verso maximum (soit 8 pages), au format A4, décrivant l'organisation du groupement (cotraitant ou sous-traitant). Cette note décrira les qualifications et les compétences présentées au sein de l'équipe
2) Une note d'intention du candidat, limitée à 4 feuilles recto/verso maximum (soit 8 pages), au format A4, précisant la compréhension du candidat de sa mission pour le projet de réhabilitation des anciennes décharges de Dollemard, de ses caractéristiques et de ses contraintes. La note précisera la répartition des tâches entre les intervenants pour y répondre.
3) Une présentation des principales références de l'équipe comprenant une sélection de références pertinentes, réalisées ou en cours de réalisation, de moins de cinq ans pour chacun des membres de l'équipe. Pour la présentation de ces références, le candidat complète impérativement le tableau des références Excel (joint au dossier).
Il est demandé, les références suivantes :
-2 références étude et suivi de travaux de terrassement - Génie civil - travaux publics - ouvrages maritimes, en site complexe
-2 références étude et suivi de travaux de dépollution/tri de déchets
-2 références étude et suivi de travaux géologie/érosion/géotechnique/ hydrologie
-2 références étude et suivi de travaux Faune/flore/paysage /impacts environnementaux
Au cas où un candidat présente un nombre supérieur de références à celui demandé ci-dessus, seules seront analysées les premières références présentées afin de respecter le nombre de références ainsi fixé.
Pour chaque référence, le candidat précisera, le maître d'ouvrage de l'opération, le type de travaux, les dates et durées d'exécution, opérations achevées ou en cours d'exécution et l'année de livraison, le type de mission et le rôle tenu par le candidat, l'importance de l'opération (montant travaux en euro(s) H.T et surfaces) Pour ce faire, les candidats renseigneront le tableau des références en format Excel joint au dossier de consultation.
Seront valorisées, au titre des références demandées, les prestations de service exécutées dans le cadre de la conception et de la réalisation d'opérations d'échelles, d'enjeux et de complexité similaires à ceux du projet
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 26/06/2023 à 16 h 00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement :
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires :
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consultation bénéficie du Service DUME.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
https://www.mpe76.fr/ -
Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante :
https://www.mpe76.fr. Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plateforme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier.
- annexe: clauses de dématérialisation
- Présentation du projet: Les grandes composantes du projet sont détaillées dans la note de présentation du projet. Le montant de l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est de 29 millions d'euros H.T.. Les prestations relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (article R4532-1 du code du travail). Le marché de travaux fait l'objet d'un dialogue compétitif en cours. Il permettra de définir la solution la plus adaptée aux contraintes du chantier. La solution définitive sera communiquée au candidat dès qu'elle sera retenue.
- Missions de l'Assistant Technique à Maîtrise d'Ouvrage: Cf. article 2-5 du RAPC
- Visite des lieux: Pour la phase candidature, une visite des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux est obligatoire. Cf. article 4-3 du RAPC
- Jugement des candidatures: Cf. article 6 du RAPC
- Déroulement de la procédure: Cf. article 7 du RAPC
- Prime aux candidats: A l'issue de la consultation, il ne sera versé aucune prime aux candidats admis à remettre des prestations et non retenus (Cf. article 7-4 du RAPC)
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, F - 76000 Rouen, Tél : +33 235583500, courriel :
[email protected], Fax : +33 235583503
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 25 mai 2023