Dce livré
web.297.3
CC HAUTES TERRES COMMUNAUTE
04 Déc. 2026 12 : 00
13 novembre 2026
Mise en place de dispositifs de comptage et de sectorisation sur le réseau d'eau potable pour la réduction des fuites de la commune de Laveissière
Procédure adaptée ouverte
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2026_lukBsTVpmK
*********************************************************
DEPARTEMENT DU CANTAL
HAUTES TERRES COMMUNAUTE
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1 - Maître de l'Ouvrage : Hautes Terres Communauté
2 - Objet du marché : Installation de dispositifs de comptage et de sectorisation sur le réseau d'eau potable
3 - Marché : Procédure Adaptée
4 - Désignation : Installation de dispositifs de comptage et de sectorisation sur le réseau d'eau potable de la commune de Laveissière
5 - Critères de jugement des offres : Voir le règlement de consultation
6 - Dossier de consultation : Téléchargeable sur https://www.achatpublic.com
7 - Délai d'exécution : 8 semaines
8 - Début des travaux : Janvier 2027.
9 - Date limite de réception des offres : 04/12/2026 à 12h00 à : https://www.achatpublic.com
10 - Renseignements techniques : CEREG - Simon ENJALBERT - 92 ter, avenue de la Gineste - 12 000 RODEZ 05.65.71.51.41 ;
[email protected] ).
11 - Date d'envoi du présent avis à la publication : 13/11/2026.
Page 1/1
