Département(s) de publication : 18
Annonce No 23-68799
I.II.III.IV.V.VI.
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ
Section I : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur :
Conseil départemental du Cher
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
22180001400013
Ville :
BOURGES
Code Postal :
18023
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 18
Section 2 : Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1289486
Identifiant interne de la consultation :
2022-Tx-Sctb-0930
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Mme Poiré Magalie
Adresse mail du contact :
Numéro de téléphone du contact :
+33 248278159
Section 3 : Procedure
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.Les documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée pour engager lecandidat
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
3 juillet 2023 - 10:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
énoncé dans le Rc
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché :
Marché de travaux pour le déménagement de l'imprimerie au carré des créateurs à Bourges
Code CPV principal
Descripteur principal : 45421000
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
Marché de travaux passé en procédure adaptée ouverte, soumise aux dispositions des articles L. 2123-1, R. 2123-1 1° et R. 2113-4 à R. 2113-6 du Code de la commande publique.Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.Marché décomposé en 5 lots.Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.Possibilité de prestations similaires à hauteur de 50% maximum du montant du marché initial.Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au cahier des charges (solution de base). Ils peuvent également présenter une variante maximum par lot.Variantes obligatoires (Pse) pour les lots 2, 3 et 5.Une visite est préconisée (cf. art 6.4 du Rc).La période de préparation du marché d'un mois débute à compter de la date de notification du contrat
Lieu principal d'exécution du marché :
Carré des créateursquartier Lahitolle 18000 - Bourges
Durée du marché (en mois) :
Valeur estimée (H.T.) :
Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui
Mots descripteurs : Cloison, faux plafond, Electricité (travaux), Gros uvre, Plomberie (travaux)
Section 5 : Lots
OBJET : Marché de travaux pour le déménagement de l'imprimerie au carré des créateurs à Bourges
Description du lot : 01 : Demolition - Gros Oeuvre. Demolition - Gros OeuvreCritères de jugement des offres :Prix des prestations - 60 pointsMoyens humains affectés à l'opération - 20 pointsMéthodologie d'exécution des prestations - 20 points
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45223220
Estimation de la valeur hors taxes du lot :euros
Lieu d'exécution du lot :Carré des créateursQuartier Lahitolle18000Bourges
Description du lot : 02 : Cloisons - Faux Plafonds - Menuiseries. Cloisons - Faux Plafonds - MenuiseriesCritères de jugement des offres :Prix des prestations - 60 pointsMoyens humains affectés à l'opération - 20 pointsQualité technique des matériaux - 20 points
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421000
Estimation de la valeur hors taxes du lot :euros
Lieu d'exécution du lot :Carré des créateursQuartier Lahitolle18000Bourges
Description du lot : 03 : Finitions. FinitionsCritères de jugement des offres :Prix des prestations - 60 pointsMoyens humains affectés à l'opération - 20 pointsQualité technique des matériaux - 20 points
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45442100
Estimation de la valeur hors taxes du lot :euros
Lieu d'exécution du lot :Carré des créateursQuartier Lahitolle18000Bourges
Description du lot : 04 : Plomberie - Climatisation. Plomberie - ClimatisationCritères de jugement des offres :Prix des prestations - 50 pointsMoyens humains affectés à l'opération - 20 pointsDélai d'intervention Gpa - 10 pointsQualité technique des matériaux - 20 points
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45330000
Estimation de la valeur hors taxes du lot :euros
Lieu d'exécution du lot :Carré des créateursQuartier Lahitolle18000Bourges
Description du lot : 05 : Electricite. ElectriciteCritères de jugement des offres :Prix des prestations - 60 pointsMoyens humains affectés à l'opération - 20 pointsQualité technique des matériaux - 20 points
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45311200
Estimation de la valeur hors taxes du lot :euros
Lieu d'exécution du lot :Carré des créateursQuartier Lahitolle18000Bourges
Section 6 : Informations Complementaires
Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception.Le pli sera considéré " hors délai " si le téléchargement se termine aprèsla date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur supportpapier.Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire.Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur.La signature électronique des documents n'est pas exigée, au stade du dépôt de l'offre, pour cette consultation.Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation.Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.Les prix sont révisés mensuellement selon conditions du Ccap.Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Elle peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.Avance possible selon conditions du Ccap.Financement : ressources propres du Cd18Modalités de paiement : 30 jourspénalités de retard : il sera fait application des pénalités prévues au CCAP
Date d'envoi du présent avis :
22 mai 2023