Département(s) de publication : 75
Annonce No 23-170776
I.II.III.IV.V.VI.
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ
Section I : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur :
REGION ÎLE-DE-FRANCE
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
56213066600067
Ville :
Saint-ouen-sur-seine
Code Postal :
93400
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 75
Section 2 : Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=862355&orgAcronyme=t5y
Identifiant interne de la consultation :
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Luisa MARRUGO-CUESTA
Adresse mail du contact :
[email protected]
Numéro de téléphone du contact :
+33 674790215
Section 3 : Procedure
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Inscription sur un registre professionnel pertinent Inscription sur un registre du commerce
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Chiffre d'affaires annuel général sur les 3 derniers exercices Chiffre d'affaires annuel dans le domaine d'activité sur les 3 derniers exercices Création de l'opérateur économique Assurance contre les risques professionnelsLorsque les informations concernant le chiffre d'affaires (général ou par domaine d'activité) ne sont pas disponibles pour la totalité de la période demandée, indiquer la date à laquelle l'opérateur économique a été créé ou a commencé son activité.
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Description des principaux travaux exécutés antérieurement sur les 3 derniers exercicesDescription des équipements techniques et des mesures employées pour assurer la qualitéTitres d'études et professionnelsNombre de cadresEffectifs moyens annuels sur les 3 derniers exercicesDescription de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique qui seront utilisés pour l'exécution du marchéDispositifs d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementaleDétail des certificats établis par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance de la qualité LOT 03 : COUVERTURE : 3194 - Couverture des monuments historiques.LOT 04 : DECOR PEINT : Restaurateurs diplômés de niveau 1, titulaires d'un master professionnel 2 ou diplômés de l'institut national du patrimoine ou équivalent. LOT 05 : MENUISERIE : 4393 - Restauration des menuiseries monuments historiques 3552 - Fabrication et pose de menuiseries extérieures en bois (technicité confirmée).LOT 06 : MOBILIER : 9112 - Agencement (technicité confirmée).LOT 08 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES Pour les lots 3 - 5 et 6 : Possibilité de fournir une sélection de trois références d'interventions sur des réalisations achevées de nature similaire et d'importance équivalente, depuis moins de cinq ans, en indiquant le maître d'ouvrage, l'année et le lieu de réalisation, la nature de l'ouvrage, le montant HT de la mission, pour les lots 4 et 8 la fourniture de ces références est obligatoire.
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
19 janvier 2024 - 17:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Oui
Nombre maximum de candidats :
3
En cas de réduction, critères de sélection des candidats admis à présenter une offre :
Voir article XII du Règlement de la Consultation
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché :
Marché de travaux pour la restauration de l ancienne bibliothèque des pères jésuites de la Cité scolaire Charlemagne Paris 4e- Relance des lots 03 - 04 - 05 - 06 et 08
Code CPV principal
Descripteur principal : 45000000
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
Marché de travaux pour la restauration de l ancienne bibliothèque des pères jésuites de la Cité scolaire Charlemagne Paris 4e- Relance des lots 03 - 04 - 05 - 06 et 08
Lieu principal d'exécution du marché :
Cité scolaire Charlemagne -14 rue Charlemagne 75004 Paris
Durée du marché (en mois) :
13
Valeur estimée (H.T.) :
Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui
Mots descripteurs : Bâtiment
Section 5 : Lots
OBJET : Marché de travaux pour la restauration de l ancienne bibliothèque des pères jésuites de la Cité scolaire Charlemagne Paris 4ème - Relance des lots 03 - 04 - 05 - 06 et 08
Description du lot : Lot 3 : Travaux de COUVERTURE
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45261210
Estimation de la valeur hors taxes du lot :euros
Lieu d'exécution du lot :Cité scolaire Charlemagne -14 rue Charlemagne 75004 Paris
Description du lot : Lot 4 : Travaux de DECORS PEINT
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45212314
Estimation de la valeur hors taxes du lot :euros
Lieu d'exécution du lot :Cité scolaire Charlemagne -14 rue Charlemagne 75004 Paris
Description du lot : Lot 5 : Travaux de MENUISERIE
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421000
Estimation de la valeur hors taxes du lot :euros
Lieu d'exécution du lot :Cité scolaire Charlemagne -14 rue Charlemagne 75004 Paris
Description du lot : Lot 6 ; Travaux de MOBILIER
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 39100000
Estimation de la valeur hors taxes du lot :euros
Lieu d'exécution du lot :Cité scolaire Charlemagne -14 rue Charlemagne 75004 Paris
Description du lot : Lot 8 : Travaux d'ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45311200
Estimation de la valeur hors taxes du lot :euros
Lieu d'exécution du lot :Cité scolaire Charlemagne -14 rue Charlemagne 75004 Paris
Section 6 : Informations Complementaires
Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
La précédente consultation no2200153, a été déclarée sans suite pour les lots 3,4 5, 6 et 8 pour motif d'intérêt général suite une erreur procédurale ayant entaché la régularité de la procédure.Délai d'exécution : Le délai d'exécution du marché des travaux est fixé à 13 mois, dont 1 mois de période de préparation, à compter de l'ordre de service prescrivant le début de l'exécution du marché et le démarrage de la période de préparation, et jusqu'à la réception des ouvrages. Il est prévu 12 mois de délai de garantie de parfait achèvement (Gpa) à compter de la réception des ouvrages.Date prévisionnelle de commencement des travaux : 01/07/2024le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application des dispositions de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.Les variantes ne sont pas autoriséessont éliminés, les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires, qui ne disposent pas de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle ou dont la capacité économique et financière ou les capacités techniques et professionnelles paraissent insuffisantes au vu des pièces de la candidature.
Délai minimum de validité des offres : 8 mois à compter de la date limite de réception des offrescritères d'attribution :1) Prix : à l'appui de la proposition de prix global et forfaitaire : 60 % 2) Valeur technique : 40 % 2-1) Moyens humains et moyens techniques : 20 2-2) Méthode : 60 2-3) Organisation du planning : 20précisions concernant les délais d'introduction de recours : Avant la conclusion du contrat, la présenteconsultation peut faire l'objet d'un référé précontractuel dans les conditions des articles L.551-1 et suivants ducode de justice administrative. A compter de sa signature, la présente consultation peut faire l'objet d'un référécontractuel dans les conditions des articles L.551-13 et suivants du code de justice administrative ; le tribunaladministratif peut en outre être saisi d'un recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deuxmois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, dans des conditions définies par leconseil d'etat dans sa décision Département de Tarn-Et-Garonne du 4 avril 2014 (N°358994)
Date d'envoi du présent avis :
7 décembre 2023