Département(s) de publication : 76
Annonce No 23-170738
I.II.III.IV.V.VI.
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ
Section I : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur :
Ville du Havre
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
21760351300011
Ville :
LE HAVRE
Code Postal :
76084
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 76
Section 2 : Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1389977
Identifiant interne de la consultation :
23at-Vdh-1458-F
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Secrétariat de la Cao
Adresse mail du contact :
Numéro de téléphone du contact :
+33 235194476
Section 3 : Procedure
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
-- Dc 1 - dernière version, entièrement complété et signé (à télécharger sur :
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/Dc/imprimes_dc/Dc1-2019.doc) ou Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants;- Dc 2 détaillé et entièrement complété - dernière version (à télécharger sur :
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/Dc/imprimes_dc/Dc2-2019.doc) ou Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement ;
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.- Pièces de la candidature (cf. article 5-1-1 du règlement de la consultation)En l'absence de références, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
11 janvier 2024 - 16:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Autorisée
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Non
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
énoncé dans le Rc
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché :
Lot 19 : Aménagement pumptrack - Création du parc sportif paysager Vallée Béreult au Havre
Code CPV principal
Descripteur principal : 45111291
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
- Objet du marché (cf. article 2-1 du règlement de la consultation)La présente consultation est organisée en vue de l'attribution d'un marché de travaux pour la réalisation d'une piste de pumptrack sur une emprise d'environ 800 mètres carrés, dans le cadre de la création du parc sportif paysager Vallée Béreult au Havre. Le terrain est situé au 5 rue de la Vallée au Havre.- Décomposition du marché (cf. article 3-1 du règlement de la consultation)La présente consultation porte sur un lot unique, le lot 19 - Aménagement de la piste de pumptrack.Les lots 01 à 18 ont déjà été attribués, ils ont fait l'objet d'une consultation par voie d'appel d'offre ouvert européen.- Contrôle technique (cf. article 3-7-2 du Rc)La mission de contrôleur technique a été confiée au cabinet Dekra Agence Normandie, Mont Saint Aignan.-Sécurité et protection de la santé des travailleurs (cf. article 3-7-3 du Rc)La mission de coordination Sps a été confiée au cabinet Qualiconsult Agence du Havre
Lieu principal d'exécution du marché :
5 rue de la Vallée 76600 - Le Havre
Durée du marché (en mois) :
Valeur estimée (H.T.) :
Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Non
Mots descripteurs : Terrain de sport
Section 5 : Lots
Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.Section 6 : Informations Complementaires
Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
- durée du marché - délais d'exécution (cf. article 3-2 du Rc)Les délais d'exécution des prestations courent à compter de la date fixée sur l'ordre de service de démarrage correspondant. Le marché prend fin au terme de la période de Garantie de Parfait Achèvement (Gpa) ou de sa prolongation le cas échéant par le pouvoir adjudicateur.A titre indicatif, les travaux pour la réalisation de la piste de pumptrack sont prévus à partir de mars/avril 2024, pour un délai d'exécution estimé à 2 mois hors période de préparation.- Clause d'insertion sociale (cf. Article 3-8 du Rc)Cette opération fait l'objet d'une action d'insertion par l'emploi au profit de personnes en difficulté- critères de jugement des offres (cf. article 6-3 du Rc)- négociation (cf. article 7 du Rc)- instance chargée des procédures de recours (cf. article 11 du Rc)Tribunal Administratif de Rouen53 avenue Gustave Flaubert76005 Rouen Cedexe-mail :
[email protected]éléphone : 02 35 58 35 00télécopieur : 02 35 58 35 03
Date d'envoi du présent avis :
7 décembre 2023