Lien pour consultation du texte officiel du JOUE : https://ted.europa.eu/fr/notice/260518-2025/html
260518-2025 - Planification See the notice on TED website
260518-2025
260518-2025 - Planification
France – Installation de signalisation routière – Fourniture et mise en œuvre de panneaux d’affichage dynamique
OJ S 79/2025 23/04/2025
Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information
Marché de travaux
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel : ESCOTA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES
Adresse électronique : marches.escota@vinci-autoroutes.com
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Affaires économiques
1.1.
Acheteur
Nom officiel : AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
Adresse électronique : marches.escota@vinci-autoroutes.com
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Affaires économiques
1.1.
Acheteur
Nom officiel : COFIROUTE
Adresse électronique : marches.escota@vinci-autoroutes.com
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Affaires économiques
1.1.
Acheteur
Nom officiel : ARCOUR
Adresse électronique : marches.escota@vinci-autoroutes.com
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Affaires économiques
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre : Fourniture et mise en œuvre de panneaux d’affichage dynamique
Description : Le présent accord cadre concerne la fourniture et la mise en œuvre de panneaux d’affichage dynamique sur la période 2026-2030
Identifiant interne : 25.033
2.1.1.
Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233294 Installation de signalisation routière
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34924000 Panneaux à messages variables
2.1.2.
Lieu d’exécution
N’importe où
Informations complémentaires : Lieu d'exécution: Ensemble du réseau Vinci Autoroutes en France
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires : L'acheteur est une société de droit privé et exerce le métier de concessionnaire autoroutier. La date mentionnée à la fin de ce document, relative au lancement de la procédure de passation du marché, est donnée à titre indicatif. Elle n'est pas engageante pour l’acheteur et est susceptible d'évolution.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE
3. Partie
3.1.
Identifiant technique de la pièce : PAR-0001
Titre : LOT 1: Fourniture et mise en œuvre de panneaux à messages variables section courante (PMV SC)
Description : A titre indicatif, les prestations consistent à fournir et mettre en œuvre des panneaux à messages variables installés en section courante. Les prestations comprennent la fourniture et la mise en œuvre d’un ensemble complet (panneau + structure + génie civil associé) ou le seul remplacement de panneaux existants obsolètes en conservant la structure en place. Outre les travaux de pose et dépose, les prestations incluent les études, les opérations de contrôle et réception, la remise des dossiers de récolement et le recyclage des équipements déposés. L’accord-cadre inclut également la fourniture et la mise en œuvre des accessoires des panneaux (garde-corps, persienne, …), leur armoire de commande, ainsi que les câbles de raccordement électriques et réseaux associés.
Identifiant interne : LOT 1
3.1.1.
Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233294 Installation de signalisation routière
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34924000 Panneaux à messages variables
3.1.2.
Lieu d’exécution
N’importe où
Informations complémentaires : Lieu d'exécution: ensemble du réseau Vinci Autoroutes en France
3.1.5.
Informations générales
Participation réservée :
La participation n’est pas réservée.
3.1.6.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français
Adresse des documents de marché : https://consultations-escota.omnikles.com
3.1.8.
Techniques
Accord-cadre : Accord-cadre, sans remise en concurrence
3.1.9.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal judiciaire de Marseille
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Marseille
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judiciaire de Marseille
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : ESCOTA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : ESCOTA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES
Organisation qui reçoit les demandes de participation : ESCOTA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES
Organisation qui traite les offres : ESCOTA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES
3.1.
Identifiant technique de la pièce : PAR-0002
Titre : LOT 2: Fourniture et mise en œuvre de panneaux à messages variables d’accès (PMVA)
Description : A titre indicatif, les prestations consistent à fournir et mettre en œuvre des panneaux à messages variables installés en amont des autoroutes. Les prestations comprennent la fourniture et la mise en œuvre d’un ensemble complet (panneau + structure + génie civil associé) ou le seul remplacement de panneaux existants obsolètes en conservant la structure en place. Outre les travaux de pose et dépose, les prestations incluent les études, les opérations de contrôle et réception, la remise des dossiers de récolement et le recyclage des équipements déposés. L’accord-cadre inclut également la fourniture et la mise en œuvre des accessoires des panneaux (garde-corps, persienne, …), leur armoire de commande, ainsi que les câbles de raccordement électriques et réseaux associés.
Identifiant interne : LOT 2
3.1.1.
Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233294 Installation de signalisation routière
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34924000 Panneaux à messages variables
3.1.2.
Lieu d’exécution
N’importe où
Informations complémentaires : Lieu d'exécution: ensemble du réseau Vinci Autoroutes en France
3.1.5.
Informations générales
Participation réservée :
La participation n’est pas réservée.
3.1.6.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français
Adresse des documents de marché : https://consultations-escota.omnikles.com
3.1.8.
Techniques
Accord-cadre : Accord-cadre, sans remise en concurrence
3.1.9.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal judiciaire de Marseille
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Marseille
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judiciaire de Marseille
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : ESCOTA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : ESCOTA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES
Organisation qui reçoit les demandes de participation : ESCOTA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES
Organisation qui traite les offres : ESCOTA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES
3.1.
Identifiant technique de la pièce : PAR-0003
Titre : LOT 3: Fourniture et mise en œuvre de panneaux dynamiques d’alertes (PDA)
Description : A titre indicatif, les prestations consistent à fournir et mettre en œuvre des panneaux dynamiques d’alertes (tels que par exemple des panneaux d’alarme vitesse, panneaux de queue de bouchon, …) le long des autoroutes. Les prestations comprennent la fourniture et la mise en œuvre d’un ensemble complet (panneau + structure + génie civil associé) ou le seul remplacement de panneaux existants obsolètes en conservant la structure en place. Outre les travaux de pose et dépose, les prestations incluent les études, les opérations de contrôle et réception, la remise des dossiers de récolement et le recyclage des équipements déposés. L’accord-cadre inclut également la fourniture et la mise en œuvre des accessoires des panneaux (garde-corps, persienne, …), leur armoire de commande, ainsi que les câbles de raccordement électriques et réseaux associés.
Identifiant interne : LOT 3
3.1.1.
Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233294 Installation de signalisation routière
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34924000 Panneaux à messages variables
3.1.2.
Lieu d’exécution
N’importe où
Informations complémentaires : Lieu d'exécution: ensemble du réseau Vinci Autoroutes en France
3.1.5.
Informations générales
Participation réservée :
La participation n’est pas réservée.
3.1.6.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français
Adresse des documents de marché : https://consultations-escota.omnikles.com
3.1.8.
Techniques
Accord-cadre : Accord-cadre, sans remise en concurrence
3.1.9.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal judiciaire de Marseille
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Marseille
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judiciaire de Marseille
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : ESCOTA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : ESCOTA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES
Organisation qui reçoit les demandes de participation : ESCOTA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES
Organisation qui traite les offres : ESCOTA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel : ESCOTA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES
Numéro d’enregistrement : 56204152500071
Département : Direction de la Maîtrise d'Ouvrage
Adresse postale : 432 avenue de Cannes BP41
Ville : MANDELIEU-LA-NAPOULE
Code postal : 06211
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )
Pays : France
Point de contact : DMO - Service Marchés et Contrats
Adresse électronique : marches.escota@vinci-autoroutes.com
Téléphone : +33493485000
Adresse internet : http://www.vinci-autoroutes.com
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL) : https://consultations-escota.omnikles.com
Profil de l’acheteur : https://consultations-escota.omnikles.com
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel : AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
Numéro d’enregistrement : 57213999603633
Adresse postale : 1973 Boulevard de la Défense Bâtiment Hydra - CS 10268
Ville : NANTERRE
Code postal : 92757 CEDEX
Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Point de contact : DMO - Service Marchés et Contrats
Adresse électronique : marches.escota@vinci-autoroutes.com
Téléphone : +33 493485000
Adresse internet : http://www.vinci-autoroutes.com
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL) : https://consultations-escota.omnikles.com
Profil de l’acheteur : https://consultations-escota.omnikles.com
Rôles de cette organisation :
Acheteur
8.1.
ORG-0004
Nom officiel : COFIROUTE
Numéro d’enregistrement : 55211589100426
Adresse postale : 1973 Boulevard de la Défense
Ville : NANTERRE
Code postal : 92000
Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Point de contact : DMO - Service Marchés et Contrats
Adresse électronique : marches.escota@vinci-autoroutes.com
Téléphone : +33 493485000
Adresse internet : http://www.vinci-autoroutes.com
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL) : https://consultations-escota.omnikles.com
Profil de l’acheteur : https://consultations-escota.omnikles.com
Rôles de cette organisation :
Acheteur
8.1.
ORG-0005
Nom officiel : ARCOUR
Numéro d’enregistrement : 410 074 454 00035
Adresse postale : 1973 Boulevard de la Défense
Ville : NANTERRE
Code postal : 92000
Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Point de contact : DMO - Service Marchés et Contrats
Adresse électronique : marches.escota@vinci-autoroutes.com
Téléphone : +33 493485000
Adresse internet : http://www.vinci-autoroutes.com
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL) : https://consultations-escota.omnikles.com
Profil de l’acheteur : https://consultations-escota.omnikles.com
Rôles de cette organisation :
Acheteur
8.1.
ORG-0007
Nom officiel : Tribunal judiciaire de Marseille
Numéro d’enregistrement : 17130111200776
Adresse postale : 6 rue Joseph Autran
Ville : MARSEILLE
Code postal : 13006
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône ( FRL04 )
Pays : France
Adresse électronique : tj-marseille@justice.fr
Téléphone : +33491155050
Télécopieur : +33491544290
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0000
Nom officiel : Publications Office of the European Union
Numéro d’enregistrement : PUBL
Ville : Luxembourg
Code postal : 2417
Subdivision pays (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Pays : Luxembourg
Adresse électronique : ted@publications.europa.eu
Téléphone : +352 29291
Adresse internet : https://op.europa.eu
Rôles de cette organisation :
TED eSender
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : daf2e717-a322-43dc-8417-c31430bddbdd - 01
Type de formulaire : Planification
Type d’avis : Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information
Sous-type d’avis : 4
Date d’envoi de l’avis : 22/04/2025 12:53:55 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 260518-2025
Numéro de publication au JO S : 79/2025
Date de publication : 23/04/2025
Date prévue de publication d’un avis de marché dans le cadre de la procédure en question : 15/09/2025
