Avis de marché
Département(s) de publication : 68
Annonce n° 25-78395
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Colmar Agglomeration
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 24680072600019
Ville : COLMAR
Code postal : 68004
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 68
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1679052
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Service Dela Commande Publique
Numéro de téléphone du contact : +33 389206868
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Renvoi au règlement de la consultation - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Renvoi au règlement de la consultation - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Renvoi au règlement de la consultation
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 30/07/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : énoncé dans le Rc
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : EAU POTABLE - COMMUNE DE TURCKHEIM - rue de la Grenouillère
Renouvellement du réseau et des branchements
Code CPV principal - Descripteur principal : 45232150
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le marché n'est pas alloti. La division en lots risquerait de rendre techniquement plus complexe et financièrement plus onéreuse l'exécution des prestations.
Aucune variante n'est exigée par l'acheteur. Les variantes proposées par les candidats ne sont pas autorisées.
Les candidats n'ont pas à apporter de complément au cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).
Le marché est décomposé en tranches :
- Tranche Ferme : Renouvellement réseau et branchements eau potable, avec installation d'une partie du réseau en lieu et place de l'ancien sur 25ml au Sud du chantier.
- Tranche Optionnelle : Travaux de branchements provisoires en sus pour permettre le renouvellement du réseau en lieu et place de l'ancien sur l'ensemble du chantier.
La consultation donnera lieu à un marché de travaux ordinaire traité à prix unitaire indiqué dans le bordereau des prix unitaire - devis quantitatif estimatif et reproduit dans l'acte d'engagement.
Les prix sont révisables
Lieu principal d'exécution du marché : 68230 - Turckheim
La consultation comporte des tranches : Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Le dossier de consultation est disponible au téléchargement (retrait par voie électronique) sur le profil d'acheteur actualisé :
www.marches-publics.info/
La transmission des candidatures et des offres par voie électronique est obligatoire. Cette transmission s'effectue impérativement via le profil d'acheteur actualisé :
www.marches-publics.info/ avant la date et heure limite fixée au 30/07/2025 - 12h00
Pour obtenir tous les renseignements administratifs et/ou techniques complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite par l'intermédiaire du profil d'acheteur sur
www.marches-publics.info/, au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Passé ce délai, les demandes ne seront pas prises en compte.
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 7 jours calendaires au plus tard avant la date limite de réception des offres.
La consultation est conduite sous la forme de la procédure adaptée ouverte, en vertu des articles L 2123-1, 1° et R.2123-1, 1° du Code de la commande publique.
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres
le marché public sera conclu à compter de sa date de notification jusqu'à l'expiration de la garantie la plus longue indiqué dans le CCAP.
Des délais d'exécution maximum sont indiqués dans l'acte d'engagement.
Le délai d'exécution des travaux commence à la date fixée dans l'ordre de service de démarrage du chantier. La période de préparation 21 débute à la notification du marché.
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : septembre 2025
Les modalités de retrait du DCE, de composition des candidatures et des offres, de dépôt des plis et de jugement des candidatures et es offres sont détaillées dans le règlement de consultation
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09/07/2025
