Avis de marché
Département(s) de publication : 68
Annonce n° 25-77953
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Colmar Agglomeration
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 24680072600019
Ville : COLMAR
Code postal : 68004
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 68
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1675060
Identifiant interne de la consultation : Colmar Agglomeration
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact :
[email protected]
Numéro de téléphone du contact : +33 368090353
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Renvoi au règlement de la consultation - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Renvoi au règlement de la consultation - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Renvoi au règlement de la consultation
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 30/07/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : énoncé dans le Rc
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Création d'une voie d'accès à la zone d'activité économique du Biopole 2 pour Colmar Agglomération
Code CPV principal - Descripteur principal : 45234116
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le marché de travaux à prix unitaire est alloti en trois lots :
- Lot 1 : Travaux de voirie
- Lot 2 : Extension des réseaux et branchements eau potable et assainissement
- Lot 3 : Travaux de réseaux secs et d'éclairage public
Chaque lot constituera un marché. Le candidat pourra soumissionner pour un ou plusieurs lots
Lieu principal d'exécution du marché : Territoire de Colmar Agglomération 68000 - COLMAR
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
-
Description du lot : 1 : Travaux de voirie. Donne lieu à un marché de travaux ordinaire à prix unitaire
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45112500
Lieu d'exécution du lot : Territoire de Colmar Agglomération et plus particulièrement la zone d'activité économique du Biopole 2 -
Description du lot : 2 : Extension des réseaux et branchements eau potable et assainissement . Donne lieu à un marché de travaux ordinaire à prix unitaire
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45232410
Lieu d'exécution du lot : Territoire de Colmar Agglomération et plus particulièrement la zone d'activité économique du Biopole 2 -
Description du lot : 3 : Travaux de réseaux secs et d'éclairage public . Donne lieu à un marché de travaux ordinaire à prix unitaire
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45112500
Lieu d'exécution du lot : Territoire de Colmar Agglomération et plus particulièrement la zone d'activité économique du Biopole 2
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Procédure adaptée ouverte (Articles R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la commande publique). Le dossier de consultation est disponible de manière électronique sur le profil d'acheteur :
https://www.marches-publics.info/
Le délai de validité des offres est de 120 Jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.
Les modalités de retrait du DCE, de composition des candidatures et des offres, de dépôt des plis et de jugement des candidatures et des offres sont détaillées dans le règlement de consultation
Les communications et échanges s'effectueront pendant toute la consultation par voie électronique par le biais du profil acheteur à l'adresse suivante :
https://www.marches-publics.info/
Aucune variante à l'initiative des candidats n'est autorisée. Aucune variante n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Pour chaque lot, le contrat sera conclu à compter de sa date de notification jusqu'à l'expiration de la garantie la plus tardive du marché.
Le détail du délai d'exécution pour chaque lot est fixé par le titulaire dans le planning détaillé d'exécution joint à son offre sur la base du planning prévisionnel imposé par le pouvoir adjudicateur dans le dossier de consultation (pièce technique commune 8). Ce planning pourra être consolidé après notification et sera ensuite remis par le titulaire à la direction des travaux au plus tard 10 jours après réception de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation.
Il est prévu une période de préparation d'une durée de 28 jours (par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-Travaux) courant à compter de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation. Elle est incluse dans le délai global d'exécution, commune pour les trois lots, et unique. Pour chaque lot, les travaux commencent à compter de la notification d'un OS de démarrage.
La date prévisionnelle de démarrage des travaux (non contractuelle) des travaux envisagés est septembre 2025
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09/07/2025
