-Podeliha@
Construction de 7 logements locatifs sociaux individuels groupés sur l'îlot A du lotissement 4, La Clé des Champs aux Essarts-en-Bocage, rue de la Merlatière
PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE
Maître de l'ouvrage : Podehha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, CS 1Ô906, 49009 Angers cedex 01.
Intervenants :
Maître d'oeuvre : DGA Architectes et Associes, 5, rue Georges-Legagneux, 85550 Les Herbiers, 02 51 67 17 83.
Bureau d'études Structure : IRDB, 91, rue Jacques-Yves-Cousteau, 85000 Mouilleron-le-Captif, 02 40 80 76 83
Bureau d'études Thermique-Fluides : FIB, 72, impasse Jean-Mouillade, 85000 La Roche-sur-Yon, 02 51 11 11 04.
Bureau d'etudes de sols : ECR Environnement, Zac Belle Aire Nord, 10, rue Jacques-Cartier, 17440 Aytre, 0$ 46 43 04 73.
Contrôle technique : Apave, ZA de Beaupuy, rue Jacques-Yves-Cousteau, 85000 La Roche-sur-Yon, 02 51 24 19 29.
Coordination SPS : Bureau Veritas, 8, impasse René-Fonck, 85000 La Roche-surYon, 09 69 39 10 09.
Procédure de passation : procedure adaptée ouverte soumise aux dispositions de l'article R 2123-1 du Code de la commande publique
Argumentaire Recours procédure : relance lot 7 (menuiseries extérieures)
Objet du marché : construction de 7 logements locatifs sociaux individuels groupes sur l'îlot A du lotissement 'La Cle des Champs ' aux Essarts-en-Bocage, rue de la Merlatiere
Type de marché : travaux
Allotissement : le présent avis concerne un marche divise en 15 lots
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.
Désignation :
Lot 01 terrassement, VRD
Lot 02 gros oeuvre
Lot 03 : ravalement
Lot 04 charpente bois
Lot 05 - couverture tuiles
Lot 06 couverture, étanchéité
Lot 07 menuiseries extérieures
Lot 08 menuiseries intérieures, agencement
Lot 09 cloisonnement, isolation plafonds
Lot 10 carrelages, faïences
Lot 11 peintures, sols souples
Lot 12 nettoyage
Lot 13 plomberie, chauffage, ventilation
Lot 14 electncite
Lot 15 espaces verts
Délai d'exécution glogal : 13 mois (compris un mois de préparation + 12 mois de travaux compris conges et hors intempéries)
Ordre de service prévisionnel : juillet 2023.
Variantes à l'initiative des candidats : refusées
Variantes imposées : oui
Numéro lot, numéro variante imposée, libelle variante imposée :
Lot 7 menuiseries extérieures, variante imposée no 2, remplacement des menuiseries PVC par des menuiseries aluminium et des volets roulants PVC par des volets roulants aluminium
Lot 7 menuiseries extérieures, variante imposée no 3, remplacement des volets roulants à manoeuvre manuelle par des volets roulants a manoeuvre electnque. PSE (Prestations supplémentaires éventuelles) : non
Conditions relatives au marché :
Langue pouvant être utilisée : francais uniquement
Unité monétaire utilisée : l'euro
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d'operateurs economiques.
Il est interdit de soumissionner en agissant a la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements
En cas de groupement d'operateurs economiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient necessaires au cours de leur étude- les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par l'intermédiaire du module question/réponses de la plateforme :
www achatpublic.com
Dossier de candidature :
Les candidats produiront, à l'appui de leur candidature :
- les renseignements et documents énoncés dans le reglement de consultation permettant dévaluer leur expenence, leurs capacités professionnelles, techniques et financières,
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée a engager la Société, dans l'hypothese oule candidat dispose d'un extrait de l'inscnption au Registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invite a le remettre des la candidature,
- la copie du jugement prononce, si le candidat est en redressement judiciaire, -une déclaration sur l'honneur attestant de la régularité des conditions d'emploi des salaries, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d'ouvrage au regard des dispositions de l'article L 423-10 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (CCH), et/ou des articles L 227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L 612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visees a l'article L2341-5 du Code de la commande publique que le candidat a satisfait a l'ensemble de ses obligations sociales et fiscales.
L'acheteur considérera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse definis par le reglement de consultation La candidature peut être presentee sous la forme d'un document unique de marche européen (Dume) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dematériahsee
Le Dume peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien :
https //ec europa eu/tools/espd?lang=fr
Critères pondérés de jugement des offres : conformement au reglement de la consultation -pnx de l'offre (pondération 70 %),
- valeur technique de l'offre (pondération 30 %)
- sous critère no 1 : méthodologie et procédés d'execution des travaux, moyens de prévention (Pondération . 10 %),
- sous critère no 2 moyens humains et materiels dédiés au chantier (pondération 5 %),
- sous critère no 3 fiches techniques et FDES des produits et matenaux mis en oeuvre (pondération 5 %),
- sous critère no 4 gestion des interventions dans le cadre de l'annee de parfait achèvement (pondération 5 %),
- sous critère no 5 démarché chantier propre et développement durable (pondération 5 %)
Dossier de consultation :
Le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet :
www.podeliha.fr espace professionnel "Appels d'offres '
Date limite de réception des offres : le 16 juin 2023 a 11 h 00.
Conditions d'envoi : par voie électronique sur la plateforme achatpublic corn
- https//
www achat public corn), sur support papier (copie intégrale des documents sur cle USB) a Podehha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers
Date d'envoi au journal : le 24 mai 2023.