-AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché de travaux
Pouvoir adjudicateur Commune de Essômes-sur-Marne
Procédure de passation . Marché de travaux lancé selon la procédure adaptée conformément aux dispositions des articles R2123-1-1 et L2123-1 du code de la commande publique
Objet du marché - Aménagement des combles de mairie de Essômes-sur-Marne
Modalités relatives au paiement : délais de paiement conformes aux dispositions de l'article R2192-10 du code de la commande publique
Modalités de financement ressources extérieures publiques et ressources propres
Durée prévisionnelle des travaux 9 mois
Lieu d'exécution 1 rue de l'abbaye -02400 ESSÔMES-SUR-MARNE
Début des travaux envisagé : 1er octobre 2023.
Les prestations sont réparties en 5 lots, attribués par marchés séparés
Lot no1 : Démolition -charpente -couverture
Lot no2 Doublage -Isolation -cloison menuiserie intérieure
Lot no3 Peinture -revêtement de sols souples
Lot no4 Electricité
Lot no5 Chauffage -ventilation
Dossier téléchargeable sur
www proxilegales fr
Visite obligatoire se reporter à l'article 28 du RC
Date limite de remise des offres 30 juin 2023 à 12 h.
Justifications à produire par le candidat dont l'offre sera retenue se référer au RC
Délai de validité des offres : 90 jours
Critères de jugement des offres offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères de choix énoncés ci-après suivant la pondération indiquée (notation sur 20)
1 Valeur technique 40 %
2 Prix : 50 %
3 Délai d'exécution 10 %
Renseignements
Adresse du Maître d'OEuvre pour demander des renseignements complémentaires
Thierry BONNE Architecte DESA - tb@thierrybonne corn
Date d'envoi du présent avis : 25 mai 2023.
Le Maire, Jean-Paul BERGAULT