Avis de marché
Département(s) de publication : 974
Annonce n° 25-74519
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Commune de Saint-Joseph - Service de la Commande Publique
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21974012300019
Ville : Saint-joseph
Code postal : 97480
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 974
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur :
https://saintjoseph.achatpublic.com/
Identifiant interne de la consultation : 25PA009
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : SERVICE COMMANDE PUBLIQUE - POLE ADMINISTRATIF COMMUNAL
Adresse mail du contact :
[email protected]
Numéro de téléphone du contact : +33 262358009
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
- Les documents indiquant le nom et la qualité de la personne signataire ayant pouvoir d'engager l'entreprise et en cas de groupement, les documents relatifs au pouvoir de signature donné par les co-traitants à cette personne.
- La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire.
- Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-11 du Code de la Commande Publique. - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaire global et le chiffre d'affaire concernant les travaux objet du marché, réalisés aux cours des trois derniers exercices disponibles. - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Indication des titres d'études et/ou professionnels de l'opérateur économique, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 29/07/2025 à 16:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères pondérés énoncés ci-dessous :
- Prix DES PRESTATIONS - Pondération : 50 % ;
- VALEUR TECHNIQUE (au regard du mémoire justificatif du candidat)- Pondération 40 %.
- DÉLAI D'EXÉCUTION - Pondération 10 %.
SOIT UNE NOTE TOTALE DE 100 POINTS MAXIMUM
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Aménagement d'un parc paysager de loisirs multigénérationnels et inclusifs à la Cayenne sur la commune de Saint-Joseph
Code CPV principal - Descripteur principal : 45000000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation est un marché relatif aux Travaux d'aménagement d'un parc paysager de loisirs multigénérationnels et inclusifs à la Cayenne sur la commune de Saint-Joseph
Le projet est susceptible d'être cofinancé par l'Union Européenne et la Région via le FEDER.
Les prestations sont réparties en quatre (04) lots donnant lieu chacun à un marché distinct.
Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.
Lot n°1: Voirie Réseaux Divers (Terrassement, clôture, éclairage..) / Estimation HT: 200 000,00 ?
Lot n°2: Jeux secs / Mobiliers / Équipement sportif / Estimation HT: 150 000,00 ?
Lot n°3: Local technique, réseaux de fontainerie et jeux d'eau / Estimation HT: 500 000,00 ?
Lot n°4: Plantations et aménagement paysager / Estimation HT: 50 000,00 ?
Le présent marché est estimé à 900 000,00 ? HT
Lieu principal d'exécution du marché : Saint-Joseph (Ile de la Réunion)
Valeur estimée (H.T.) : 900000 euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
-
Description du lot : Lot 1: Voirie Réseaux Divers (Terrassement, clôture, éclairage..)
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45000000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 200000 euros
Lieu d'exécution du lot : Saint-Joseph (Ile de la Réunion) -
Description du lot : Lot 2: Jeux secs / Mobiliers / Équipement sportif
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45000000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 150000 euros
Lieu d'exécution du lot : Saint-Joseph (Ile de la Réunion) -
Description du lot : Lot 3: Local technique, réseaux de fontainerie et jeux d'eau
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45000000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 500000 euros
Lieu d'exécution du lot : Saint-Joseph (Ile de la Réunion) -
Description du lot : Lot 4: Plantations et aménagement paysager
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45000000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 50000 euros
Lieu d'exécution du lot : Saint-Joseph (Ile de la Réunion)
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée définie aux articles L2113-10, R2113-1 ,R.2123-1, R.2123-4 et R.2131-12 du Code de la Commande Publique.
Délai d'exécution et durée du marché:
Le délai de la période de préparation des travaux court à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer la période de préparation du chantier.
Ce délai, qui n'est pas compris dans la période d'exécution des travaux, est fixé à 30 jours calendaires.
Ce délai court à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux et se conformera au phasage organisationnel retranscrit sur le planning prévisionnel qui sera établi à l'issue de la période de préparation de chantier.
Aussi conformément à l'article 5 de l'Acte d'Engagement, le candidat à la libre initiative de proposer son propre délai d'exécution des travaux, sans en aucun cas, excéder le délai plafond tout corps d'état fixé à 180 jours calendaires
Mode de règlement du marché:
Le projet est susceptible d'être cofinancé par l'Union Européenne et la Région via le FEDER et sur le budget de la collectivité.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 02/07/2025
