France: Travaux d'enrochement
RD1082 - PR 102+450 - La Rivoire - Remise en état du talus - Commune de Bourg Argental
suite aux intempéries d'octobre 2024
Avis d'attribution de marché ou de concession - régime ordinaire
1 Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Département de la Loire
Forme juridique de l'acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d'administration générale
2 Procédure
2.1 Procédure
Titre: RD1082 - PR 102+450 - La Rivoire - Remise en état du talus - Commune de Bourg Argental suite aux
intempéries d'octobre 2024
Description: Installation de chantier, purges du talus (m3), fournitures et mise en oeuvre de matériaux (180 T),),
confortement en enrochement (80T) Installation de chantier, purges du talus (m3), fournitures et mise en oeuvre de
matériaux (180 T), confortement en enrochement (80T). La date prévisionnelle de début des prestations est le 2 mars
2026. Le délai de validité des offres est fixé à 4 mois. Conditions de remise des offres : Voir Article 9 du Règlement de
consultation
Identifiant de la procédure: 5713c964-363c-49c8-bdd0-b8f7b484eb01
Identifiant interne: 25AT-DAJCP-2320-H
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45252125 Travaux d'enrochement
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45252125 Travaux d'enrochement
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: Coordonnees Du Service Ou Le Contrat Peut Etre Consulte : Demande à formuler
auprès du correspondant Cada, à la Direction des affaires juridiques et de la commande publique(voir adresse
rubrique 1)
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5 Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0000
Titre: RD1082 - PR 102+450 - La Rivoire - Remise en état du talus - Commune de Bourg Argental suite aux
intempéries d'octobre 2024
Description: Installation de chantier, purges du talus (m3), fournitures et mise en oeuvre de matériaux (180 T),),
confortement en enrochement (80T) Installation de chantier, purges du talus (m3), fournitures et mise en oeuvre de
matériaux (180 T), confortement en enrochement (80T). La date prévisionnelle de début des prestations est le 2 mars
2026. Le délai de validité des offres est fixé à 4 mois. Conditions de remise des offres : Voir Article 9 du Règlement de
consultation
Identifiant interne: T-PA-60108
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45252125 Travaux d'enrochement
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45252125 Travaux d'enrochement
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique, notée sur 20 points
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 45
Critère:
Type: Qualité
Description: Performance de l'offre en matière environnementale, notée sur 20 points
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 10
Critère:
Type: Coût
Description: Prix, noté sur 20 points
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 45
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lyon
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Département de la Loire
6 Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 12 880 Euro
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MOUNARD TP
Offre:
Identifiant de l'offre: TEN-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur de l'offre: 12 880 Euro
L'offre est une variante: non
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2026-0238
Titre: Rd1082 - Pr 102+450 - La Rivoire - Remise en état du talus - Commune de Bourg Argental suite aux
intempéries d'octobre 2024
Date de conclusion du marché: 28/03/2026
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 6 8 Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d'enregistrement: 1039BA2D-0BEA-9CCC-1BCD224524560F22
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère (FRK24)
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Département de la Loire
Numéro d'enregistrement: 1
Adresse postale: Hôtel du département 2 rue Charles de Gaulle
Ville: Saint-Etienne
Code postal: 42022
Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)
Pays: France
Point de contact: le Président
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 0477484059
Adresse internet:
http://www.loire.fr
Profil de l'acheteur:
http://www.loire.fr/e-marchespublics
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'enregistrement: 1039BA4F-A9FA-7799-1BF849A38DBA65B7
Adresse postale: 184, rue Duguesclin
Ville: Lyon
Code postal: 69433
Subdivision pays (NUTS) : Rhône (FRK26)
Pays: France
Adresse électronique: greffe.ta-
[email protected]
Téléphone: 0478141010
Télécopieur: 0478141065
Adresse internet:
http://lyon.tribunal-administratif.fr/
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0004
Nom officiel: Département de la Loire
Numéro d'enregistrement: 1039BA5E-0CEE-9147-A13D0A920EF93DA9
Adresse postale: Pôle Ressources - Direction des affaires juridiques et de la commande publique 2 rue Charles de
Gaulle
Ville: Saint-Etienne
Code postal: 42022
Subdivision pays (NUTS) : Loire (FRK25)
Pays: France
Point de contact: --> demander à consulter par téléphone un juriste du Service de la commande publique
Adresse électronique: commande-
[email protected]
Téléphone: 0477484320
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours
8.1 ORG-0005
Nom officiel: MOUNARD TP
Taille de l'opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d'enregistrement: 60108-1-0-1
Adresse postale: 291 Zone D'Activites Le Rivet
Ville: Boulieu-Les-Annonay
Code postal: 07100
Subdivision pays (NUTS) : Ardèche (FRK22)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0000 11 Informations relatives à l'avis
11.1 Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis: e0fa6264-09ed-47ef-9ebc-70e292605eaf - 02
Type de formulaire: Résultats
Type d'avis: Avis d'attribution de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis: 02/04/2026 15:40 +02:00
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication
