TRAVAUX RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TOIT-TERRASSE ET A LA RENOVATION DU LOCAL ATTENANT SITUE AU 6EME ETAGE DE L'IMMEUBLE DU SIEGE DE LA CPRPF.

Avis de marché
Département(s) de publication : 13
Annonce n° 26-77394
Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire CPRPF
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 34124612200020
Ville : Marseille cedex 20
Code postal : 13347
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 13
Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_qUf8HMsGOQ
Identifiant interne de la consultation : 2026.MA.6.015
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Département Achats
Adresse mail du contact : [email protected]
Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Cf. Le règlement de la consultation. - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
La déclaration du candidat (imprimé DC2 dans sa dernière version ou équivalent) comportant les renseignements concernant la situation juridique du candidat et sa capacité économique et financière (le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles) ; - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Cf. Le règlement de la consultation.
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 07/09/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : TRAVAUX RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TOIT-TERRASSE ET A LA RENOVATION DU LOCAL ATTENANT SITUE AU 6EME ETAGE DE L'IMMEUBLE DU SIEGE DE LA CPRPF
Code CPV principal - Descripteur principal : 45000000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Travaux relatif à l'aménagement du toit - terrasse et à la rénovation du local attenant situe au 6ème étage de l'immeuble du siège de la CPRPF basé à Marseille (Saint-Charles).
Lieu principal d'exécution du marché : Bouches-du-Rhône
Durée du marché (en mois) : 4
Valeur estimée (H.T.) : 257000 euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
-
Description du lot : Démolitions / gros-oeuvre / étanchéité

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45223220
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 42197 euros
Lieu d'exécution du lot : Bouches-du-Rhône -
Description du lot : Serrurerie / passerelle métallique

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 46112 euros
Lieu d'exécution du lot : Bouches-du-Rhône -
Description du lot : Menuiseries aluminium / occultations / pergola bioclimatique

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 40100 euros
Lieu d'exécution du lot : Bouches-du-Rhône -
Description du lot : Doublage / cloisons / faux- plafonds / peinture

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421141
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 15010 euros
Lieu d'exécution du lot : Bouches-du-Rhône -
Description du lot : Menuiseries intérieures/ Agencement

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 29522 euros
Lieu d'exécution du lot : Bouches-du-Rhône -
Description du lot : Plantation / végétalisation

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45112710
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 8000 euros
Lieu d'exécution du lot : Bouches-du-Rhône -
Description du lot : Chauffage- ventilation - rafraichissement /plomberie sanitaire

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45331000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 19522 euros
Lieu d'exécution du lot : Bouches-du-Rhône -
Description du lot : Electricité CFo-CFa

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45311000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 55592 euros
Lieu d'exécution du lot : Bouches-du-Rhône
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Une visite est obligatoire. Les candidats participeront à l'une des visites organisées aux dates et heures convenues avec la CPRPF.
Les visites auront lieu au minimum 7 jours avant la date limite de remise des offres.
Les autres modalités sont indiquées à l'article 4.4 du RC.
Autres informations complémentaires : Le marché prend effet à compter de sa date de notification (prévisionnelle début octobre, semaine 41).
Le délai contractuel global d'exécution du chantier est fixé à 16 semaines. Il court à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution du marché.
Ce délai est décomposé comme suit :
• Période de préparation : 3 semaines, soit, à titre indicatif, du 12 octobre 2026 au 30 octobre 2026 ;
• Période d'exécution des travaux : 13 semaines, soit, à titre indicatif, du 30 octobre 2026 au 29 janvier 2027.
Le calendrier prévisionnel d'exécution, annexé au marché, fixe les délais et les principales échéances contractuelles auxquels s'engage le titulaire de chaque lot.
Le marché prendra fin à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement applicable à chaque lot, ou de sa prolongation éventuelle décidée par le maître d'ouvrage. Dans cette hypothèse, la fin du marché intervient à la date de levée de la dernière réserve afférente au lot concerné.
L'objectif est de permettre la réception des travaux et la levée des réserves avant le 12 février 2027.
Les critères de jugement des offres: Valeur technique : 50 points. Prix: 40 points. Stratégie RSE : 10 points.
Autre mail de contact du Département Achats: [email protected]
Date d'envoi du présent avis à la publication : 03/08/2026