Identification de l'organisme qui passe le marché : Isabelle SLOTS , SORELI, 217, boulevard de la Liberté, 59013 Lille cedex
Objet du marché : Le marché a pour objet principal l'exécution de travaux de l'habillage du poste Marécage et des jardins potagers dans le parc Rosa Bonheur dans le secteur Marais dans le cadre de la concession d'aménagement ZAC du 1er secteur opérationnel des Rives de la Haute Deûle. Les travaux consisteront en la réalisation de VRD et de Génie Civil
en lien avec l'habillage du poste Enedis Marécage, situé dans le parc Rosa Bonheur, sur l'allée Françoise DOLTO, ainsi qu'en réalisation d'équipements des potagers dans l'emprise du parc Rosa Bonheur avec abri collectif, alimentation électrique et mobilier.
Durée du marché : La durée d'exécution globale de l'ensemble des lots est de 18 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer les prestations. Cette durée comprend 6 mois d'exécution et 12 mois pour la période de parfait achèvement.
La durée d'exécution globale des marchés comprend la période de préparation (2 mois) et le délai d'exécution des travaux de chacun des marchés allotis.
Le délai d'exécution des travaux :
- Lot 1 : 4 mois
- Lot2 : 2 mois
Nombre et consistance des lots : 1 : VRD GENIE CIVIL
2 : BOIS
Procédure de passation : Procédure d'appel d'offres adaptée ouverte avec possibilité de négociation
Le pouvoir adjudicateur éliminera les candidats dont la candidature sera jugée irrecevable ou dont les capacités seront jugées insuffisantes. Il procédera ensuite à l'analyse des offres remises par les candidats retenus. Il se réserve toutefois la possibilité de procéder à l'analyse des candidatures après analyse et classement des offres.
Le pouvoir adjudicateur éliminera les offres inappropriées et décidera d'engager ou non les négociations, le pouvoir adjudicateur pouvant en toute hypothèse décider d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
Dans l'affirmative, le pouvoir adjudicateur négociera avec tous les candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur aura admis à la négociation les offres irrégulières ou inacceptables, il devra, à l'issue des négociations, rejeter, sans les classer, les offres qui demeureraient irrégulières ou inacceptables.
Le pouvoir adjudicateur pourra cependant autoriser les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.
La négociation, si elle est mise en oeuvre, se déroulera par phases successives, à l'issue desquelles, sur la base des critères de jugement des offres définis à l'article 5 du présent règlement, le pouvoir adjudicateur sélectionnera les candidats avec lesquels il continuera à négocier.
À l'issue de ces négociations, il retiendra l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères de choix des offres définis dans le présent règlement de la consultation.
En cas d'absence de remise d'une offre par le candidat dans le cadre de la négociation, l'acheteur tiendra compte de la dernière offre conforme remise par ce candidat pour procéder à son analyse.
Modalités d'attribution : Chaque marché sera conclu avec une entreprise unique ou des entreprises groupées.
Dans le cas où il ne revêtirait pas cette forme, lors du dépôt de sa candidature ou de son offre, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement attributaire à revêtir la forme d'un groupement conjoint
pour les 2 (deux) lots
Dans le cas d'un groupement conjoint, le mandataire sera solidaire des autres membres du groupement.
Possibilité de présenter une offre pour l'ensemble des lots : OUI
Critères de sélection : CRITERE TECHNIQUE / 40 POINTS
Reconnaissance du site et l'appréciation des enjeux et des contraintes : 10 points
Note méthodologique d'exécution des travaux : 10 points
Note sur les mesures et dispositions d'organisation spécifique au chantier : 10 points
Planning détaillé projeté pour les travaux : 10 points
CRITERE FINANCIER / 60 POINTS
Note = (prix offre la plus basse/prix de l'offre) x 60
Date limite :
Date limite de réception des offres : 07/11/2025 à 12h00
Renseignements divers : Toutes les informations utiles sont retrouvables dans le RC de la présente consultation.
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2025_80f2kULOzQ
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 24/09/2025
