-Podeliha@
Group- AaionUQiwwnt
' ; HA-Travaux d'installation de ventilation mécanique
PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE
Maître de l'ouvrage : Podehha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers
Intervenants :
Maître d'oeuvre : Blin Ingéniene, 2, rue Victor-Duruy, 72650 Coulâmes
Procédure de passation : procedure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l'article R.2123-1 du Code de la commande publique
Objet du marché : travaux d'installation de ventilation mécanique
Type de marché : travaux.
Allotissement : cet avis fait l'objet d'un lot unique
Délai d'exécution : 7 mois en 2 phases (phase 1 en 2023 et phase 2 en 2024) Ordre de service prévisionnel : juillet 2023.
Variantes : non autorisées
Conditions relatives au marché :
Langue pouvant être utilisée : francais uniquement.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d'opérateurs économiques II est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient necessaires au cours de leur etude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande ecnte par l'intermediaire du module question/reponses de la plateforme
www.achatpublic.com
Dossier de candidature : les candidats produiront, à l'appui de leur candidature : les renseignements et documents énoncés dans le reglement de consultation permettant dévaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières,
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée a engager la société, dans l'hypothèse ou le candidat dispose d'un extrait de l'inscription au Registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre des la candidature,
- la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire, -une déclaration sur l'honneur attestant de la régularité des conditions d'emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d'ouvrage au regard des dispositions de l'article L 423-10 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (CCH), et/ou des articles L227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L 612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visees à l'article L 2341-5 du Code de la commande publique que le candidat a satisfait a l'ensemble de ses obligations sociales et fiscales
L'acheteur considérera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation. La candidature peut être présentée sous la forme d'un document unique de marché européen (Dume) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dematenalisée Le Dume peut être télécharge ou rempli en ligne sous ce lien
https://ec europa.eu/tools/espd 9 lang=fr
Critères pondères de jugement des offre : conformément au règlement de la consultation
- l'offre de prix 60 points,
- la valeur technique 35 points,
- planning et délais - 5 points
Dossier de consultation : le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet
www podehha.fr -Espace professionnel -'Appels d'offres'
Date limite de réception des offres : le 19 juin 2023 à 12 h 00
Conditions d'envoi : par voie électronique sur la plateforme achatpubhc corn (https //
www.achat.public corn), et copie de sauvegarde sur support papier (copie intégrale des documents sur cle USB) à Podehha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers
Date d'envoi au journal : le 23 mai 2023