Avis de marchéDépartement(s) de publication : 22Annonce n°24-51763TravauxSection 1 - Identification de l'acheteurNom complet de l'acheteur : CA LAMBALLE TERRE ET MERType de Numéro national d'indentification : SIRETN° National d'identification : 20006939100015Ville : Lamballe-armorCode postal : 22400Groupement de commandes :Non Département(s) de publication : 22Section 2 - CommunicationLien vers le profil d'acheteur :
https://www.megalis.bretagne.bzhIntégralité des documents sur le profil d'acheteur :Oui Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :Non Nom du contact : Service Commande PubliqueAdresse mail du contact :
[email protected]éro de téléphone du contact : +33 296505937Section 3 - ProcédureType de procédure : Procédure adaptée ouverte Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : - Une lettre de candidature (modèle "Lettre de candidature" de préférence, joint au dossier de consultation) ; -Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la commande publique (modèle "Lettre de candidature" de préférence, joint au dossier de consultation) ; -Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail (modèle "Lettre de candidature" de préférence, joint au dossier de consultation). - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles. - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : - Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants avec montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin (trame « Références travaux » à compléter, jointe au dossier de consultation, de préférence) ; -Attestation de compétence AIPR (Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux) du personnel chargé du suivi des travaux.Technique d'achat : Sans objetDate et heure limite de réception des plis : 03/06/2024 à 15:00Présentation des offres par catalogue électronique :Interdite Réduction du nombre de candidats :Non Possibilité d'attribution sans négociation :Oui L'acheteur exige la présentations de variantes :Non
Critères d'attribution : - Prix des prestations 60% -Valeur technique 40%Section 4 - Identification du marchéIntitulé du marché : Travaux d'installation d'une vanne de régulation du plan d'eau de Dahouët à pléneuf Val-AndréCode CPV principal - Descripteur principal : 45240000
Type de marché : TravauxDescription succincte du marché : La présente consultation concerne un marché de travaux relatif à l'installation d'une vanne de régulation du plan d'eau de Dahouët à Pléneuf-Val-André. Le délai global prévu pour l'exécution des prestations est à compter de la date de notification jusqu'au 31 décembre 2024. La date de démarrage prévisionnelle des travaux est le lundi 2 septembre 2024. Le délai d'exécution des travaux est défini conformément au calendrier prévisionnel d'exécution fixé à l'article 2.7 du CCTP. Une visite sur site est fortement préconisée. Les entreprises sont invitées à effectuer une visite des lieux afin d'appréhender les contraintes liées au site et mieux apprécier les travaux à réaliser et les chiffrer (cf. article 2.1 du CCTP).Lieu principal d'exécution du marché : Lamballe Terre & MerLa consultation comporte des tranches :Non La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non Marché alloti :Non Section 6 - Informations Complementaires Visite obligatoire :Non Autres informations complémentaires : - Conformément aux articles L. 2132-2, R. 2132-2, R 2132-4 à R. 2132-6 du Code de la commande publique, la transmission des plis par voie électronique est obligatoire pour cette consultation sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante :
https://www.megalis.bretagne.bzh. - L'offre doit être remise en français et chiffrée en euros. -
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. - Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.megalis.bretagne.bzh. - Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 Contour de la Motte CS 44416 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel :
[email protected], télécopieur : 02-99-63-56-84, adresse internet :
https://www.telerecours.fr. - Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rennes hôtel de Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel :
[email protected], télécopieur : 02-99-63-56-84, adresse internet :
https://www.telerecours.frDate d'envoi du présent avis à la publication : 30/04/2024