Travaux d'espaces verts - Phase 1 (secteurs 1 et 2) du village provençal dans la ZAC du Parc de la Duranne

Les travaux comprennent notamment :
- les travaux préparatoires;
- les apports de terre végétale et les travaux d'amélioration des sols
- la fourniture et la mise en oeuvre du réseau d'arrosage ;
- les travaux de plantations (arbres, arbustes, vivaces, graminées et couvre-sols) ;
- les semis;
- les travaux de finition ;
- l'entretien des plantations pendant la période de garantie.
Durée du marché : Le titulaire s’engage à réaliser les travaux en 2,5 mois y compris période de préparation (15 jours).
Pour tenir compte de l’époque de plantation des végétaux caducs, la réalisation des travaux de plantation devra s’effectuer de Novembre à Mars.
Critères de sélection : Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
1/ Prix des prestations noté sur 70 points
2/ Valeur technique de l'offre notée sur 30 points :
Sous critère n°1 :
Pertinence de la note méthodologique proposée, appréciée au regard de l'organisation générale du chantier, du planning et du phasage des travaux, des dispositions prévues pour assurer la coactivité avec les autres intervenants ainsi que des mesures mises en oeuvre pour limiter les nuisances vis-à-vis des riverains et garantir le respect du délai d'exécution, noté sur 20 points
Sous critère n°2 :
Adéquation des moyens humains et matériels affectés à l'opération, appréciée au regard de leur composition, de leur qualification, de leur disponibilité et de leur adéquation avec les contraintes du chantier et de la période d'entretien, noté sur 10 points.
Date limite :
Renseignements divers : Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite sur le site www.achatpublic.com.
Adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_IuMGb1LZ9z
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 31 juillet 2026
Procédure de passation : Cette consultation est une procédure adaptée ouverte en application des dispositions de l'article L2123-1 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019 et du Règlement des achats de la SEMEPA.
Conformément au Règlement des achats de la SEMEPA, une négociation, portant sur les critères de jugement des offres, pourra être engagée, avec les 3 meilleurs candidats, au regard des critères de jugement. Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas négocier et de conserver les offres déposées initialement conformément à l’article R2123-5 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019.