Restructuration des bâtiments internats (Filles et Garçons) et à l'installation de 2 centrales photovoltaïques au Lycée Denis Diderot à Langres (52200)- Lot unique tous corps d'état.

Avis de marché
Département(s) de publication :52
Annonce n° 25-105168


Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur
Nom officiel : Région Grand Est
Forme juridique de l'acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d'administration générale

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure
Titre : Restructuration des bâtiments internats (Filles et Garçons) et à l'installation de 2 centrales photovoltaïques au Lycée Denis Diderot à Langres (52200)- Lot unique tous corps d'état
Description : Restructuration des bâtiments internats (Filles et Garçons) et à l'installation de 2 centrales photovoltaïques au Lycée Denis Diderot à Langres (52200)- Lot unique tous corps d'état
Identifiant de la procédure : 7638ce88-c1da-4ce4-9bc0-9301c2323f02
Identifiant interne : 2025M0692
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration

2.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale : Lycee Denis Diderot
Ville : Langres
Code postal : 52200
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Marne ( FRF24 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires : Les travaux se décomposent en 2 phases : 1ère Phase : restructuration du bâtiment internat filles pour une surface de 2 670 m2 de plancher, 2ème Phase : restructuration du bâtiment internat garçons pour une surface de 1 720 m2 de plancher. Le délai d'exécution de chacune des phases est précisé dans le calendrier prévisionnel des travaux annexé au marché. Le calendrier prévisionnel remis par le titulaire lors de d'établissement de son offre sera opposable aux parties à la signature du marché. Les travaux sont à réaliser dans un établissement qui restera en exploitation pendant la durée des travaux. Les travaux font l'objet d'un marché passé en entreprise générale : Lot unique Tce : Tout Corps d'Etat comprenant les corps d'état suivants : Etancheite / Facades /Menuiserie Exterieure /Serrurerie / Platrerie /Menuiserie Interieure / Peinture / Revetements Sols / Revetements Muraux / Carrelage - Faience/ Nettoyage / Vrd - Amenagements Exterieurs / Gros-oeuvre / Charpente Metallique - Charpente Bois / Electricite - Photovoltaique / Chauffage - Ventilation - Climatisation - Plomberie. Une visite obligatoire sera organisée : le 08/10/2025 de 10 h à 30 sur site. Les candidats souhaitant participer à la visite devront confirmer leur présence au plus tard le jour précédant la date prévue auprès de : M ; Stéphane Ritz - [email protected]. Aucune autre visite ne sera organisée par le maître d'ouvrage en dehors de la date prévue. Un procès-verbal de visite sera délivré à chaque candidat et devra être remis dans le cadre de son offre. La constitution en groupement solidaire sera exigée après l'attribution du marché, dans un souci de bonne exécution des prestations objet du marché qui apparaissent étroitement imbriquées entre elles. Le paiement par le maître d'ouvrage interviendra dans la limite du délai global maximum de paiement des sommes dues en exécution des contrats de la commande publique, soit 30 jours (articles L.2192-10 et R.2192-10 du code de la commande publique)
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000
Titre : Restructuration des bâtiments internats (Filles et Garçons) et à l'installation de 2 centrales photovoltaïques au Lycée Denis Diderot à Langres (52200)- Lot unique tous corps d'état
Description : Restructuration des bâtiments internats (Filles et Garçons) et à l'installation de 2 centrales photovoltaïques au Lycée Denis Diderot à Langres (52200)- Lot unique tous corps d'état
Identifiant interne : T-PF-1711008

5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45454000 Travaux de restructuration

5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale : Lycee Denis Diderot
Ville : Langres
Code postal : 52200
Subdivision pays (NUTS) : Haute-Marne ( FRF24 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée
Date de début : 01/01/2026
Durée : 20 Mois

5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale : Autre

5.1.10 Critères d'attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d''exécution
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 12
Critère :
Type : Qualité
Description : Qualité et adéquation des moyens humains mobilisés
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 12
Critère :
Type : Qualité
Description : Qualité et pertinence de la méthodologie de projet
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 12
Critère :
Type : Qualité
Description : Moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour assurer la sécurité du chantier pendant les travaux
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 8
Critère :
Type : Qualité
Description : Qualité des équipements proposés
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 8
Critère :
Type : Qualité
Description : Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 8
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1711008
Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1711008
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Autorisée

Date limite de validité de l'offre : 4 Mois
Informations relatives à l'ouverture publique :
Date d'ouverture : 03/11/2025 à 14:00
Lieu : L'ouverture n'est pas publique
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non
Conditions relatives à l'exécution du contrat : La Région Grand Est, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions des articles L.2112-2 et R.2111-10 du Code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Le titulaire devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. L'ensemble des modalités de sa mise en oeuvre est décrit à l'article 1.9 du CCAP
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique :
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Strasbourg
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : REGION GRAND EST
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Strasbourg
TED eSender : Avenue-Web Systèmes

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001
Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d'enregistrement : 71E861F5-0991-0831-6136405119CFDE4E
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002
Nom officiel : Région Grand Est
Numéro d'enregistrement : 79941
Adresse postale : 1 place Adrien Zeller
Ville : Strasbourg
Code postal : 67067
Subdivision pays (NUTS) : Bas-Rhin ( FRF11 )
Pays : France
Point de contact : Région Grand Est
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : 0387616610
Adresse internet : https://www.grandest.fr/
Profil de l'acheteur : https://marchespublics.grandest.fr/accueil.htm
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003
Nom officiel : REGION GRAND EST
Numéro d'enregistrement : 71E8621B-E7D2-0A77-3DACA56182274EA9
Adresse postale : 5 Rue de Jéricho
Ville : Chalons En Champagne
Code postal : 51037
Subdivision pays (NUTS) : Marne ( FRF23 )
Pays : France
Point de contact : Châlons - Pôle Travaux et prestations annexes
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : 0326703131
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0004
Nom officiel : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'enregistrement : 71E8622C-9C46-DDF1-2A6DD5DCE28E1503
Adresse postale : 31, avenue de la Paix
Ville : Strasbourg
Code postal : 67070
Subdivision pays (NUTS) : Bas-Rhin ( FRF11 )
Pays : France
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : 0388212323
Télécopieur : 0388364466
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0005
Nom officiel : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'enregistrement : 71E8623C-BF41-3F5E-A16F1E3F56B8BA84
Adresse postale : 31, avenue de la Paix
Ville : Strasbourg
Code postal : 67070
Subdivision pays (NUTS) : Bas-Rhin ( FRF11 )
Pays : France
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : 0388212323
Télécopieur : 0388364466
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis : a68e3144-0c49-4029-96a4-d7dbe0e364e5 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d'avis : Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis : 22/09/2025 à 16:18
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22/09/2025