-Ride OW Groupe ActionLogement
v HAfi : :
Reprise épaufrures en sous-faces de balcons,
résidence Jean-XXIII à Angers
PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE
Maître de l'ouvrage : Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers
Procédure de passation : procedure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l'article R 2123-1 du Code de la commande publique.
Objet du marché : reprise epaufrures en sous-faces de balcons, résidence JeanXXIII a Angers
Type de marché : travaux
Allotissement : cet avis fait l'objet d'un lot unique.
Délai d'exécution : 4 mois (2 semaines de préparation + 3,5 mois de travaux compris congés et hors intempenes).
Ordre de service prévisionnel : avril 2023.
Variantes : non autorisées.
Conditions relatives au marché :
Langue pouvant être utilisée : francais uniquement
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d'operateurs economiques II est interdit de soumissionner en agissant a la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements
En cas de groupement d'operateurs economiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou uni groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complementaires qui leur seraient necessaires, au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours, avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par l'intermediaire, du module question/reponses de la plateforme
www.achatpublic corn
Dossier de candidature : les candidats produiront, à l'appui de leur candidature - -les renseignements et documents énoncés dans le reglement de consultation, permettant d'evaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques, et financières, ,
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée a engager la société, dans l'hypothèse ou le candidat dispose d'un extrait de l'inscription au Registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature,
- la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire, -une déclaration sur l'honneur attestant de la régulante des conditions d'emplon des salaries, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d'ouvrage au regard des dispositions de l'article L 423-10 et suivants du Code, de la construction et de l'habitation (CCH), et/ou des articles L.227-10 et suivants, du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que lei candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visees à l'article L.2341-5 du Code de la commande publique que le candidat a satisfait à l'ensemble de ses. obligations sociales et fiscales.
L'acheteur considérera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les. exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation. La candidature peut être présentée sous la forme d'un document unique de marché européen (Dume) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématénalisee. Le Dume peut être téléchargé ou rempli en ligne, sous ce lien : https //ec europa.eu/tools/espd?lang=fr
Critères pondérés de jugement des offres : conformément au règlement de la consultation .
- l'offre de prix 60 points,
- la valeur technique 35 points,
- planning et délais : 5 points
Dossier de consultation : le dossier de consultation sera telechargeable gratuitement en consultant le site internet
www podeliha.fr -Espace professionnel -'Appels d'offres'.
Date limite de réception des des offres : le 7 avril 2023 a 12 h 00
Conditions d'envoi : par voie électronique sur la plateforme achatpublic corn (https//
www achat public corn), et copie de sauvegarde sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Date d'envoi au journal : le 17 mars 2023