Remplacement de 22 ascenseurs - Résidence Léo-Lagrange

France: Travaux d'installation d'ascenseurs
Remplacement de 22 ascenseurs - Résidence LÉO LAGRANGE - 69200 VÉNISSIEUX
Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
1 Acheteur

1.1 Acheteur
Nom officiel: GrandLyon Habitat
Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2 Procédure

2.1 Procédure
Titre: Remplacement de 22 ascenseurs - Résidence LÉO LAGRANGE - 69200 VÉNISSIEUX
Description: La présente consultation a pour objet le remplacement de 22 ascenseurs de la résidence Léo Lagrange
à VÉNISSIEUX. Les prestations font l'objet d'un lot unique Le marché est réparti en 6 phases, comme suit : - Phase
1 : Bâtiment N - Phase 2 : Bâtiment O2 - Phase 3 : Bâtiment O1 - Phase 4 : Bâtiment K2 - Phase 5 : Bâtiment L
- Phase 6 : Bâtiment K1 Il sera attribué un marché à prix mixte révisables, confié à une entreprise unique ou un
groupement. En cas de candidature groupée, le mandataire du groupement sera obligatoirement solidaire de chacun
des membres du groupement. Le délai d'exécution est fixé dans le marché et ne peut en aucun cas être changé.
À titre d'information, le démarrage prévisionnel du chantier est prévu pour : SEPTEMBRE 2026. Délai global de
l'opération : 31 mois période de préparation incluse (3 mois par phase) à compter de l'ordre de service de démarrage
de chantier (un OS par phase). Les dates prévisionnelles de démarrage par phase et les délais d'exécution sont
précisées au règlement de consultation
Identifiant de la procédure: 896d270b-cdd3-4a0c-9caa-be445f65bf49
Identifiant interne: 2025-1412/AOO/ASC L.LAGRANGE/DP
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non

2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs

2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: Pour obtenir tous les renseignements techniques ou administratifs qui leurs seraient
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard dix (10) jours francs avant la date
limite de remise des plis, une demande par le biais du profil acheteur depuis www.marches-publics.info
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5 Lot

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0000
Titre: Remplacement de 22 ascenseurs - Résidence LÉO LAGRANGE - 69200 VÉNISSIEUX
Description: La présente consultation a pour objet le remplacement de 22 ascenseurs de la résidence Léo Lagrange
à VÉNISSIEUX. Les prestations font l'objet d'un lot unique Le marché est réparti en 6 phases, comme suit : - Phase
1 : Bâtiment N - Phase 2 : Bâtiment O2 - Phase 3 : Bâtiment O1 - Phase 4 : Bâtiment K2 - Phase 5 : Bâtiment L
- Phase 6 : Bâtiment K1 Il sera attribué un marché à prix mixte révisables, confié à une entreprise unique ou un
groupement. En cas de candidature groupée, le mandataire du groupement sera obligatoirement solidaire de chacun
des membres du groupement. Le délai d'exécution est fixé dans le marché et ne peut en aucun cas être changé.
À titre d'information, le démarrage prévisionnel du chantier est prévu pour : SEPTEMBRE 2026. Délai global de
l'opération : 31 mois période de préparation incluse (3 mois par phase) à compter de l'ordre de service de démarrage
de chantier (un OS par phase). Les dates prévisionnelles de démarrage par phase et les délais d'exécution sont
précisées au règlement de consultation
Identifiant interne: T-PF-1779840

5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs

5.1.3 Durée estimée
Date de début: 01/09/2026
Durée: 31 Mois

5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être
mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1779840
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=demat.termes&IDM=1779840
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 23/03/2026 11:30 +01:00
Date limite de validité de l'offre: 4 Mois
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 23/03/2026 15:00 +01:00
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non

5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lyon
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal administratif de Lyon
8 Organisations

8.1 ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d'enregistrement: 5CF0368A-C90B-3208-95D7551C5494FA31
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender

8.1 ORG-0002
Nom officiel: GrandLyon Habitat
Numéro d'enregistrement: 4146
Adresse postale: 2 Place de Francfort Cs 13754
Ville: Lyon
Code postal: 69444
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Point de contact: Freixinos Jean-Noël
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: 0472746800
Adresse internet: http://www.grandlyonhabitat.fr
Profil de l'acheteur: http://www.grandlyonhabitat.fr
Rôles de cette organisation:
Acheteur

8.1 ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'enregistrement: 5CF036C7-CE7D-44BD-A0D22EEFF6C1860C
Adresse postale: 184, rue Duguesclin
Ville: Lyon
Code postal: 69433
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: 0487635000
Télécopieur: 0487635250
Adresse internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004
Nom officiel: Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'enregistrement: 5CF036F5-90B1-DAE8-AF6CA247622615AB
Adresse postale: 184, rue Duguesclin
Ville: Lyon
Code postal: 69433
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: 0478141010
Télécopieur: 0478141065
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis: a3994322-1072-476d-8a40-d1633629d241 - 02
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d'avis: Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis: 18/02/2026 08:40 +01:00
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français