Réhabilitation de 220 logements - Ilôts A et B - Résidence « Millon » Lot 5 : macro-lot intérieur / phase candidature

France: Travaux de restructuration
Marché public de travaux RÉHABILITATION DE 220 LOGEMENTS - Ilôts A et B - Résidence
« MILLON » 121 à 133 boulevard des Etats-Unis / 4, 6, 10 et 12 rue Professeur Leriche / 124
à 136 boulevard des Etats-Unis - 69008 LYON Lot N°5 - MACRO-LOT INTERIEUR / PHASE
CANDIDATURE
Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
1 Acheteur

1.1 Acheteur
Nom officiel: GrandLyon Habitat
Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2 Procédure

2.1 Procédure
Titre: Marché public de travaux RÉHABILITATION DE 220 LOGEMENTS - Ilôts A et B - Résidence « MILLON » 121
à 133 boulevard des Etats-Unis / 4, 6, 10 et 12 rue Professeur Leriche / 124 à 136 boulevard des Etats-Unis - 69008
LYON Lot N°5 - MACRO-LOT INTERIEUR / PHASE CANDIDATURE
Description: La présente consultation a pour objet la réhabilitation de 220 logements, îlots A et B résidence Millon, sis
121à133 boulevard des Etats-Unis; 4,6,10et12 rue Professeur Leriche; 124à136 boulevard des Etats-Unis à LYON
8ème (voir article 1er au RC). Les travaux sont répartis en 6 lots techniques traités en corps d'état séparés. Cette
consultation porte sur le Lot N° 5 - MACRO-LOT INTERIEUR. Les autres lots font l'objet de consultations distinctes.
Le délai d'exécution est fixé dans le marché et ne peut en aucun cas être changé. Le démarrage prévisionnel du
chantier est programmé pour : DECEMBRE 2026. Délai global de l'opération, tous lots confondus : 4 ans, période
de préparation incluse (5 mois) à compter de l'ordre de service de démarrage de chantier. Il sera attribué un marché
unique pour l'ensemble des travaux du Lot N° 5 - MACRO-LOT INTERIEUR, à prix mixtes révisables. En cas de
candidature groupée, le mandataire du groupement sera obligatoirement solidaire de chacun des membres du
groupement. (cf. article 2.5 du RC)
Identifiant de la procédure: 291f873b-2018-4e56-b473-ef2790e400c0
Identifiant interne: PAN / 2026-0418 / SM
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d'un appel à la concurrence / concurrentielle avec
négociation
La procédure est accélérée: non

2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45454000 Travaux de restructuration

2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: Le dossier de consultation peut être téléchargé sur www.grandlyonhabitat.fr -rubrique
«je suis fournisseur-consultations en cours». Les conditions de participation sont présentées dans l'article 5 du Rc et
la sélection des candidatures est décrite dans l'article 7 du Rc. Les critères de jugement des offres sont énoncés à
l'article 9 du Rc. Pour obtenir tous les renseignements techniques ou administratifs qui leurs seraient nécessaires, les
concurrents devront faire parvenir au plus tard 10 jours francs avant la date limite de remise des offres, une demande
écrite à effectuer par le biais de la plateforme dématérialisée via notre profil d'acheteur depuis www.marches-
publics.info
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5 Lot

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: MACRO-LOT INTERIEUR
Description: MACRO-LOT INTERIEUR composé des chapitres suivants : - 05A - Menuiseries extérieures - 05B -
Revêtements de sols - Faïences - 05C - Cloisons - Doublages - Faux-plafonds - 05D - Peinture - 05E - Menuiseries
intérieures - 05F - Plomberie - Chauffage - Ventilation - 05G - Electricité - Courants forts - Courants Faibles
Identifiant interne: 5

5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire (cpv): 44115800 Aménagements intérieurs de bâtiment

5.1.3 Durée estimée
Date de début: 21/12/2026
Durée: 48 Mois

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1840071
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=demat.termes&IDM=1840071
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 24/07/2026 11:30 +02:00
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Conditions relatives à l'exécution du contrat: Le lot 5 du marché est soumis à une condition d'exécution sociale
visant à fournir l'accès à l'emploi du public qui en est éloigné. Dans ce cadre, le titulaire doit réaliser un nombre
minimum d'heures d'insertion dont les modalités sont définies à l'annexe au CCAP
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non

5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lyon
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal administratif de Lyon
8 Organisations

8.1 ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d'enregistrement: E72098BB-0383-2CB2-37A7584DE1F7EEE2
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender

8.1 ORG-0002
Nom officiel: GrandLyon Habitat
Numéro d'enregistrement: 4146
Adresse postale: 2 Place de Francfort Cs 13754
Ville: Lyon
Code postal: 69444
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Point de contact: Freixinos Jean-Noël
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: 0472746800
Adresse internet: http://www.grandlyonhabitat.fr
Profil de l'acheteur: http://www.grandlyonhabitat.fr
Rôles de cette organisation:
Acheteur

8.1 ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'enregistrement: E72098E1-05D0-C604-7C8D37F4766374FD
Adresse postale: 184, rue Duguesclin
Ville: Lyon
Code postal: 69433
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: 0487635000
Télécopieur: 0487635250
Adresse internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004
Nom officiel: Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'enregistrement: E72098FC-07D6-547F-6282C583C05DE14F
Adresse postale: 184, rue Duguesclin
Ville: Lyon
Code postal: 69433
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: 0478141010
Télécopieur: 0478141065
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis: f9c22f82-fe6f-4665-9f61-f63917a3c86c - 02
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d'avis: Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis: 25/06/2026 08:41 +02:00
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français