Identification de l'organisme qui passe le marché : Société d'Economie Mixte d'Equipement du Pays d'Aix (SEMEPA)
Représentée par Monsieur Eric CHEVALIER, Président
4 Rue Lapierre
BP 60170
13606 AIX EN PROVENCE CEDEX 01
Téléphone : 04 42 16 04 04
Télécopie : 04 42 20 35 32
e-mail :
[email protected]
Objet du marché : La présente consultation concerne le marché de travaux de réalisation du bassin de rétention EP y compris réseaux associés pour l'aménagement de l'opération dénommée « VILLAGE PROVENCAL » dans la partie basse de l'espace central au droit de la Bastide dans la ZAC du Parc de la Duranne, située sur la commune d'Aix-en-Provence.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières.
Le titulaire s'engage à réaliser les travaux en 3 mois y compris période de préparation (1 mois).
Le délai d'exécution du marché démarre à compter de la date de notification du marché au titulaire. La notification du marché au titulaire vaut ordre de service prescrivant le démarrage d'exécution du marché.
Procédure de passation : Procédure adaptée : la présente consultation est soumise aux dispositions de l'article L2123-1 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019 et du Règlement des achats de la SEMEPA.
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, ni en lots dans la mesure où la nature des travaux ne permet pas d'allotir la consultation pour des raisons de cohérence technique et qu'il est essentiellement question de travaux de réseaux d'eaux pluviales.
Une négociation portant sur les critères de jugement des offres pourra être engagée avec les 3 meilleurs candidats. Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas négocier et de conserver les offres déposées initialement conformément à l'article R2123-5 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019.
Critères de sélection : Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères Pondération
Prix des travaux - 80 points
Valeur technique - 20 points
1) Pertinence de la méthodologie générale d'exécution du chantier pour le respect des délais contractuels des travaux (15 points)
Ce sous-critère est apprécié au regard :
- des rendements prévisionnels annoncés ;
- des moyens humains (nombre de personnes affecté à l'opération, nombre d'équipes, de cadre et d'ouvriers)
- planning détaillé
2)Pertinence de la méthodologie pour limiter la gêne vis-à-vis des riverains, assurer la sécurité de tous les usagers (piétons, véhicules, riverains, etc...). 5 points
Date limite : Le 10 mars 2025 à 12 heures.
Adresse Internet : L'adresse pour télécharger les documents mis à la disposition des entreprises est la suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2025_nep6Y_3pVS
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 14 février 2025
