Identification de l'organisme qui passe le marché : Société d'Economie Mixte d'Equipement du Pays d'Aix (SEMEPA)
Représentée par Monsieur Eric CHEVALIER, Président
4 Rue Lapierre
BP 60170
13606 AIX EN PROVENCE CEDEX 01
Téléphone : 04 42 16 04 04
Télécopie : 04 42 20 35 32
e-mail :
[email protected]
Objet du marché : La présente consultation concerne le marché de travaux de réalisation des abords de la Bastide dans la partie basse de l'espace central du village provençal au droit de la Bastide dans la ZAC du Parc de la Duranne, située sur la commune d'Aix-en-Provence.
Ces travaux consistent en la réalisation de travaux de terrassement généraux, de voiries et de réseaux divers.
Le délai d'exécution des travaux est de 5 mois y compris période de préparation.
Procédure de passation : Procédure adaptée : la présente consultation est soumise aux dispositions de l'article L2123-1 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019 et du Règlement des achats de la SEMEPA.
Les travaux sont décomposés en deux lots :
- Lot n° 1: Voiries et réseaux humides
- Lot n°2 : Réseaux secs
Une négociation portant sur les critères de jugement des offres pourra être engagée avec les 3 meilleurs candidats de chaque lot. Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas négocier et de conserver les offres déposées initialement conformément à l'article R2123-5 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019.
Critères de sélection : Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Pour le lot n°1 : VRD
Critère 1 : Prix des travaux 70 points
Critère 2: Valeur technique 30 points
La valeur technique sera appréciée selon deux sous-critères principaux :
1) Pertinence de la méthodologie générale d'exécution du chantier et des moyens humains et matériels mis en oeuvre pour respecter les délais contractuels 20 points
2) Pertinence de la méthodologie pour minimiser la gêne aux riverains 10 points
Concernant le lot n°2
Critère 1-Prix des prestations 70 points
Critère 2-Valeur technique 30 points
Pertinence de la méthodologie générale d'exécution du chantier et des moyens humains et matériels mis en oeuvre pour respecter les délais contractuels et pour la coordination avec le lot n°1
Date limite : Le vendredi 04 avril 2025 à 12 heures
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 10 mars 2025
