Identification de l'organisme qui passe le marché : VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE
Objet du marché : Mission de maîtrise d'oeuvre relative aux travaux de réhabilitation en site occupé de 79 logements collectifs - Résidence Rabelais à Fontenay sous Bois
Durée du marché : La durée d'exécution du marché court à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage, jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement applicable aux marchés de travaux qui correspond à l'achèvement de la mission de maîtrise d'oeuvre, ou après prolongation de ce délai si des réserves sont signalées lors de la réception.
Modalités d'attribution : Le candidat devra nécessairement justifier de sa compétence en matière :
- D'architecture
- D'étude thermique
- De réhabilitation en site occupé (BET et architecte)
- D'intervention sur l'amiante.
Certifications professionnelles demandées:
OPQIBI 1224 : Ingénierie de la performance énergétique de l'enveloppe du bâtiment ou équivalent
OPQIBI 1332 : Étude thermique réglementaire bâtiment collectif d'habitation et/ou tertiaire ou équivalent
OPQIBI 1326 : Etude de la performance énergétique dans le traitement climatique du bâtiment
OPQIBI 1327 : Ingénierie de la performance énergétique dans le traitement climatique du bâtiment ou équivalent
OPQIBI 1905 : Audit énergétique des bâtiments (tertiaire et/ou habitation collective)
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours (6 mois) :
- en l'absence de négociation, à compter de la date limite de réception des offres fixée au règlement de la consultation ;
- en cas de négociation, à compter de date limite de remise des offres finales négociées fixée par courrier.
Critères de sélection : Prix: 60%
Valeur technique: 40%
Date limite : vendredi 26 avril 2024 à 12h
Renseignements divers : Le marché est composé d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle :
Tranche ferme: Etude et suivi des travaux de réhabilitation en site occupé de 79 logements collectifs
Tranche optionnelle n°1: OPC
La durée prévisionnelle des travaux est de 15 mois préparation de chantier incluse.
Le délai d'affermissement de la tranche optionnelle est de 18 mois à compter de l'ordre de service (OS) de démarrage des prestations de la tranche ferme.
Le délai d'exécution de la tranche optionnelle est de 15 mois et court à compter de la réception de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée.
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur de l'acheteur, à l'adresse URL suivante :
www.achatpublic.com/appli_apc/BienvenueEnt au plus tard le mardi 16 avril 2024 à 17 heures.
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant téléchargé le dossier après identification au plus tard le vendredi 19 avril 2024 à 17 heures.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle - 77000 Melun
Téléphone : +33 160566630 - Fax : +33 160566610
[email protected]
Introduction de recours :
- référés précontractuel (CJA, articles L.551-1 et suivants) ;
- référé contractuel (CJA, articles L.551-13 et suivants) ;
- recours en contestation de validité du contrat pouvant être exercé par les tiers au contrat, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle - 77000 Melun
Téléphone : +33 160566630 - Fax : +33 160566610
[email protected]
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 27/03/2024