Avis de marché
Département(s) de publication : 75
Annonce n° 26-40630
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : APHP Sorbonne Université
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 26750045201928
Ville : Paris
Code postal : 75013
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 75
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur :
https://www.marches-publics.gouv.fr
Identifiant interne de la consultation : APHPSU26-016
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Cellule des marchés
Adresse mail du contact :
[email protected]
Numéro de téléphone du contact : +33 142176090
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
DC1, DC2 et références similaires - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
DC1, DC2 et références similaires - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
DC1, DC2 et références similaires
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 26/05/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Jugement des offres :
Critère 1 : Qualité technique de l'offre, noté sur 55 points
1 : Note méthodologique d'exécution des travaux et notamment organisation du chantier vis-à-vis des contraintes imposées par le maintien permanent de l'activité, la coactivité, qualité de l'organisation vis-à-vis de tous les corps d'état (15 pts)
2 : Dispositions prises pour assurer le suivi permanent des installations, lors des basculements sur la nouvelle installation et pendant toute la durée de l'opération afin de respecter la continuité de service (10 pts)
3 : Liste des dispositions prises pour protéger les équipements existants pendant toute la durée des travaux et durant les livraisons des matériels (5 pts)
4 : Mémoire indiquant les moyens et la méthodologie de mise en uvre des dispositifs de protection dans le cadre de la lutte contre les nuisances environnementales liées au travail en site recevant du public (5 pts)
5 : Liste nominative des personnels de l'entreprise qui sont appelés à travailler sur le site avec qualifications et habilitations justifiant de leur capacité à réaliser les travaux du cahier des charges ainsi que les précisions sur l'organisation et la description de leur rôle dans cette opération (5 pts)
6 : Un dossier technique comprenant la documentation précise et détaillée pour chaque matériel et appareil (15 pts)
Critère 2 : Le prix, noté sur 40
1 : au regard du prix global et forfaitaire de l'acte d'engagement (30 pts)
2 : Cohérence des quantités chiffrées dans le DPGF (10 pts)
Critère 3 : Politique environnementale noté sur 5
Moyens mis en uvre pour réaliser un chantier à faible impact environnemental . Mémoire indiquant les moyens et la méthodologie de mise en uvre des dispositifs de protection dans le cadre de la lutte contre les nuisances environnementales liées au travail en site recevant du public (5 pts)
Note éliminatoire
Note critère 1 < 50% ; si la note obtenue au critère 1 est inférieure à 27,50 points, elle sera déclarée « non conforme »
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Migration des systèmes de sécurité incendie des blocs 1, 2, 4, 6, 9, 11 - Site Tenon du groupe hospitalo-universitaire APHP Sorbonne Université
Code CPV principal - Descripteur principal : 45343000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Migration des systèmes de sécurité incendie des blocs 1, 2, 4, 6, 9, 11 - Site Tenon du groupe hospitalo-universitaire APHP Sorbonne Université
Lieu principal d'exécution du marché : 75020
Durée du marché (en mois) : 24
La consultation comporte des tranches : Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : La réalisation effective de la visite conditionne la validité de l'offre.
Date limite des visites : 15/05/2026 à 12H00.
Modalités (cf Règlement de la consultation)
Date limite des questions : 18/05/2026 à 12h00
Autres informations complémentaires : Modalités essentielles de financement et de paiement
L'exécution du marché sera financée par le budget du groupe hospitalier Sorbonne Université. Le paiement s'effectue selon les règles de la comptabilité publique, dans les conditions prévues au chapitre 2 « prix et règlement » du cahier des clauses administratives générales - Travaux.
En application de l'article R.2192-11 1° du code de la commande publique relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le délai de paiement est de 50 jours à compter de la présentation de la demande de paiement.
Tranches optionnelles
Le marché comporte 1 tranche ferme et 6 tranches optionnelles.
Négociations :
Le Maître d'ouvrage prévoit la possibilité de négocier avec les candidats.
Les négociations porteront notamment sur les points suivants :
- un échange sur les moyens d'améliorer la qualité des offres en faisant évoluer les Cahiers des Clauses Particulières initiaux et/ou l'annexe financière de l'Acte d'engagement tout en respectant l'égalité des candidats.
- L'effort tarifaire demandé au candidat pour se mettre en conformité avec le budget de la personne publique.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21/04/2026
