Marchés de travaux pour l'extension et le réaménagement du centre de secours

18 - CHARENTON DU CHER

Mise en ligne : 09/05/2025

Limite de réponse : 12/06/2025

Travaux de bâtiment

Procédure adaptée

Avis n°AO-2520-2012

Descriptif

Source : WEB

Avis de marché
Département(s) de publication :18, 03, 58
Annonce n° 25-50830

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur
Nom officiel : SDIS 18 Cher
Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Ordre et sécurité publics

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure
Titre : Marchés de travaux pour l'extension et le réaménagement du centre de secours de Charenton-du-Cher (18210)
Description : Marchés de travaux pour l'extension et le réaménagement du centre de secours de Charenton-du-Cher (18210)
Identifiant de la procédure : e922b342-c8bd-461f-9ba4-f0689e8327e0
Identifiant interne : 202409041541
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Principales caractéristiques de la procédure : Procédure adaptée ouverte (Articles R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la commande publique).

2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45216121 Travaux de construction de centres de secours des sapeurs-pompiers

2.1.2 Lieu d'exécution
Ville : Charenton-du-Cher
Code postal : 18210
Subdivision pays (NUTS) : Cher ( FRB01 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales
Si la procédure est annulée ou infructueuse, elle sera relancée
Informations complémentaires : Moyens d'accès aux documents de la consultation : plateforme de dématérialisation www.achatpublic.com Identification interne de consultation : Les questions éventuelles (administratives et/ou techniques) doivent être posées via le même profil acheteur. En cas de difficultés pour obtenir les documents, le service Marchés Publics est à votre disposition par mail à l'adresse [email protected] ou au 02.48.23.47.00. L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil acheteur : OUI Les offres doivent être déposées de manière électronique sur le profil d'acheteur : https://achatpublic.com. Les copies de sauvegarde et les éléments de la proposition qui ne peuvent être transmis par voie électronique doivent être adressés sur support papier ou sur support physique électronique à : SDIS du Cher - 224 rue Louis Mallet - 18023 BOURGES CEDEX Contact : Plateforme achatpublic.com Les propositions doivent être remises en euros et rédigées en langue française. Si les propositions sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français. L'avis implique : un marché La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : NON Mode de règlement : Virement bancaire (Mandat administratif) Financement par le budget du SDIS 18 L'attention des candidats est attirée sur le fait que cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges. Chaque titulaire concerné devra mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces objectifs d'insertion sociale dans le cadre de l'exécution des prestations. L'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique sur tous les lots, excepté le lot 7. Le nombre d'heures d'insertion à réaliser pour chacun des lots est détaillé au CCAP. Présentation des offres par catalogue électronique : interdite. Lieu principal d'exécution du marché : Département du Cher - Commune de Charenton-du-Cher (18210) La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : NON Type de marché réservé :
sans objet Réduction du nombre de candidat : sans objet Nombre maximum de candidat : sans objet Visite obligatoire : NON mais fortement conseillée Détails sur la visite : La visite du site est fortement conseillée et fera l'objet d'une attestation de visite à remettre avec l'offre du candidat. Personne à contacter : Chef du centre de secours Lieutenant Rodolphe RANVIER Coordonnées téléphoniques : 06-10-07-77-59 / [email protected] Dates et horaires : sur rendez-vous - Les visites à l'improviste ne sont pas autorisées. Possibilité d'attribution sans négociation : OUI. L'acheteur exige la présentation de variantes : non. Délai d'exécution : 12 mois (dont 2 mois de préparation de chantier) - Point de départ : A la date mentionnée dans l'ordre de service de démarrage du chantier. A titre indicatif, les prestations devraient débuter dernier trimestre 2025 Les candidats doivent remettre une proposition entièrement conforme à la solution de base du dossier de consultation. Chaque variante doit faire l'objet d'une annexe à l'acte d'engagement ou d'un acte d'engagement distinct. Les candidats doivent détailler la spécification et les répercussions financières de chaque variante présentée. PSE - Prestations supplémentaires éventuelles (facultatives) : Plusieurs équipements peuvent être prévus et présentés par les candidats en option et ce sur chacun des lots. Si le soumissionnaire propose une ou des PSE, le pouvoir adjudicateur se réservera le droit de retenir cette(s) option(s) ou non. PSE - Prestations supplémentaires demandées : PSE 01 - Lot 1 VRD Démolitions : Béton bitumineux noir type « enrobé PL » PSE 02 - Lot 1 VRD Démolitions : Clôture rigide panneaux 2.00 m PSE 03 - Lot 4 Couverture Etanchéité Bardage : Habillage des sous-faces et débords de toit en PVC PSE 04 - Lot 4 Couverture Etanchéité Bardage : Habillage des façades de la remise existante Modalités de retrait du dossier de consultation : Le dossier de consultation est disponible de manière électronique sur le profil d'acheteur : https://achatpublic.com. Le dossier peut être transmis sur CD-ROM ou sous format papier à la demande du candidat auprès de l'Atelier PPC - 41 route de Marmagne Pierrelay 18000 Bourges (Tel 02.48.21.14.28 / Fax 02.48.21.52.05) contre paiement des frais de reprographie. Conditions de participation : Aptitude à exercer l'activité professionnelle conditions / moyens de preuve : les candidats doivent être inscrits sur un registre professionnel et liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années. Capacité économique et financière conditions / moyens de preuve : Déclaration du chiffre d'affaires global du candidat pour les prestations objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles. Capacités techniques et professionnelles conditions / moyens de preuve : Déclaration indiquant les effectifs, l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du marché. Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie (taux 5,00%) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune forme particulière de groupement n'est imposée après attribution. En cas d'attribution du contrat à un groupement, celui-ci-devra revêtir la forme d'un groupement Conjoint avec mandataire solidaire. Unité monétaire utilisée : euro Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats font parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres leurs questions par voie électronique sur le profil acheteur https://achatpublic.com. Modalités de remise des offres : La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur à l'adresse URL suivante : https://achatpublic.com. Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Les copies de sauvegarde et les éléments de la proposition qui ne peuvent être transmis par voie électronique doivent être adressés à : SDIS du Cher - Service des marchés publics - 224 rue Louis Mallet - 18023 BOURGES CEDEX Contact : [email protected] Les propositions doivent être transmises dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du candidat selon les exigences posées aux articles 1316 à 1316-4 du Code civil. La transmission doit pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. Le mode de transmission des éléments de la candidature et de l'offre est dématérialisé. La réponse électronique est indispensable mais aucune signature n'est exigée à la remise des offres. La signature sera demandée à la seule entreprise retenue. Seul le candidat informé que son offre est retenue devra la signer ultérieurement par voie dématérialisée via la plateforme Achatpublic.com. Le certificat de signature électronique du titulaire devra être conforme aux exigences du règlement « eIDAS » avec un niveau de sécurité de type 3 ou 4. Conditions de participation et contenu des plis : voir détail au règlement de consultation. Les demandes de renseignements techniques ou opérationnels doivent être envoyées sur le profil d'acheteur. En cas d'empêchement, il convient de s'adresser au service Marchés Publics : [email protected] Ces demandes de renseignements devront parvenir au SDIS, via le profil acheteur, au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres. Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats via le profil acheteur.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.5 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 5
Conditions du marché :
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 5

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : Lot 1 : VRD Démolitions
Description : Lot 1 : VRD Démolitions

5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45216121 Travaux de construction de centres de secours des sapeurs-pompiers
Options :
Description des options : PSE 01 - Lot 1 VRD Démolitions : Béton bitumineux noir type « enrobé PL » PSE 02 - Lot 1 VRD Démolitions : Clôture rigide panneaux 2.00 m

5.1.2 Lieu d'exécution
Ville : CHARENTON DU CHER
Code postal : 18210
Subdivision pays (NUTS) : Cher ( FRB01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée
Durée : 12 Mois

5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d'attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique - Décomposition du prix global et forfaitaire (30 pts) - Liste des matériaux et matériels (20 pts) - Temps de tâches et effectifs (10 pts)
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Montant global et forfaitaire des travaux portés sur l'acte d'engagement. Le prix des prestations est apprécié suivant l'application de la formule suivante : (offre conforme la moins disante / offre analysée) x 30
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 30
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère environnemental : performances et objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnemental : - SOSED (5 pts) - Politique sociale et environnementale de l'entreprise (5 pts)
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 10

5.1.11 Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français
Date limite de demande d'informations complémentaires : 05/06/2025 à 23:55
Adresse des documents de marché : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=ODlJNFRJTjZBcWFlaWxQaD6bbeVGhO-jLMNN-blDQ3-qXhAGZpIlyqFtzvb6OexT_tvOdl4ZFXHuNq-SgEPkJA&i=MUo0RzFIRTVvbFhYVGloQqpJQ0jFiM-JsqUbuHR5-5Q&k=b1p5&r=cFdGNHFjVENnWDEzUVliSYib4n4q8c7n3Wq_iRpSLJ61UyujQfF8HZ4sZCZEtxar&s=28867d4213d15a961b84f09c0b610bd1c24849ad4c183fed39982566e799e115&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 12/06/2025 à 23:55

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique :
Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Orléans
Informations relatives aux délais de recours : Les recours contentieux ouverts aux candidats sont les suivants : - Référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 à 12 du Code de Justice Administrative) ; - Référé contractuel après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l'avis d'attribution du contrat, ou, à défaut d'un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci (dans les conditions décrites aux articles L.551-13 à 23 du même code) ; - soit d'un recours en contestation de la validité du contrat, conformément à la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 n°358994 "Tarn et Garonne", dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat. Les recours peuvent être déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier à : Tribunal administratif d'Orléans - 28 rue de la Bretonnerie - 45000 ORLEANS Téléphone : 0538775900 Courriel : [email protected] Télécopie : 0238538516 Site internet : http://orleans.tribunal-administratif.fr Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet http://www.telerecours.fr Les informations peuvent être obtenues auprès du greffe du Tribunal administratif d'Orléans - même adresse - Tel : +33 2 38 77 59 00 - Fax : +33 2 38 53 85 16 - Email : [email protected] - URL : http://orleans.tribunal-administratif.fr .

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002
Titre : Lot 2 : Gros-oeuvre
Description : Lot 2 : Gros-oeuvre

5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45216121 Travaux de construction de centres de secours des sapeurs-pompiers

5.1.2 Lieu d'exécution
Ville : CHARENTON DU CHER
Code postal : 18210
Subdivision pays (NUTS) : Cher ( FRB01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée
Durée : 12 Mois

5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d'attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique - Décomposition du prix global et forfaitaire (30 pts) - Liste des matériaux et matériels (20 pts) - Temps de tâches et effectifs (10 pts)
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Montant global et forfaitaire des travaux portés sur l'acte d'engagement. Le prix des prestations est apprécié suivant l'application de la formule suivante : (offre conforme la moins disante / offre analysée) x 30
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 30
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère environnemental : performances et objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnemental - SOSED (5 pts) - Politique sociale et environnementale de l'entreprise (5 pts)
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 10

5.1.11 Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français
Date limite de demande d'informations complémentaires : 05/06/2025 à 23:55
Adresse des documents de marché : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=ODlJNFRJTjZBcWFlaWxQaD6bbeVGhO-jLMNN-blDQ3-qXhAGZpIlyqFtzvb6OexT_tvOdl4ZFXHuNq-SgEPkJA&i=MUo0RzFIRTVvbFhYVGloQqpJQ0jFiM-JsqUbuHR5-5Q&k=b1p5&r=cFdGNHFjVENnWDEzUVliSYib4n4q8c7n3Wq_iRpSLJ61UyujQfF8HZ4sZCZEtxar&s=28867d4213d15a961b84f09c0b610bd1c24849ad4c183fed39982566e799e115&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 12/06/2025 à 23:55

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique :
Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Orléans
Informations relatives aux délais de recours : Les recours contentieux ouverts aux candidats sont les suivants : - Référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 à 12 du Code de Justice Administrative) ; - Référé contractuel après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l'avis d'attribution du contrat, ou, à défaut d'un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci (dans les conditions décrites aux articles L.551-13 à 23 du même code) ; - soit d'un recours en contestation de la validité du contrat, conformément à la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 n°358994 "Tarn et Garonne", dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat. Les recours peuvent être déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier à : Tribunal administratif d'Orléans - 28 rue de la Bretonnerie - 45000 ORLEANS Téléphone : 0538775900 Courriel : [email protected] Télécopie : 0238538516 Site internet : http://orleans.tribunal-administratif.fr Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet http://www.telerecours.fr Les informations peuvent être obtenues auprès du greffe du Tribunal administratif d'Orléans - même adresse - Tel : +33 2 38 77 59 00 - Fax : +33 2 38 53 85 16 - Email : [email protected] - URL : http://orleans.tribunal-administratif.fr .

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003
Titre : Lot 3 : Charpente
Description : Lot 3 : Charpente

5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45216121 Travaux de construction de centres de secours des sapeurs-pompiers

5.1.2 Lieu d'exécution
Ville : CHARENTON DU CHER
Code postal : 18210
Subdivision pays (NUTS) : Cher ( FRB01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée
Durée : 12 Mois

5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d'attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique : - Décomposition du prix global et forfaitaire (30 pts) - Liste des matériaux et matériels (20 pts) - Temps de tâches et effectifs (10 pts)
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Montant global et forfaitaire des travaux portés sur l'acte d'engagement. Le prix des prestations est apprécié suivant l'application de la formule suivante : (offre conforme la moins disante / offre analysée) x 30
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 30
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère environnemental : performances et objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnemental : SOSED (5 pts) - Politique sociale et environnementale de l'entreprise (5 pts)
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 10

5.1.11 Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français
Date limite de demande d'informations complémentaires : 05/06/2025 à 23:55
Adresse des documents de marché : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=ODlJNFRJTjZBcWFlaWxQaD6bbeVGhO-jLMNN-blDQ3-qXhAGZpIlyqFtzvb6OexT_tvOdl4ZFXHuNq-SgEPkJA&i=MUo0RzFIRTVvbFhYVGloQqpJQ0jFiM-JsqUbuHR5-5Q&k=b1p5&r=cFdGNHFjVENnWDEzUVliSYib4n4q8c7n3Wq_iRpSLJ61UyujQfF8HZ4sZCZEtxar&s=28867d4213d15a961b84f09c0b610bd1c24849ad4c183fed39982566e799e115&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 12/06/2025 à 23:55

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique :
Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Orléans
Informations relatives aux délais de recours : Les recours contentieux ouverts aux candidats sont les suivants : - Référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 à 12 du Code de Justice Administrative) ; - Référé contractuel après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l'avis d'attribution du contrat, ou, à défaut d'un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci (dans les conditions décrites aux articles L.551-13 à 23 du même code) ; - soit d'un recours en contestation de la validité du contrat, conformément à la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 n°358994 "Tarn et Garonne", dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat. Les recours peuvent être déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier à : Tribunal administratif d'Orléans - 28 rue de la Bretonnerie - 45000 ORLEANS Téléphone : 0538775900 Courriel : [email protected] Télécopie : 0238538516 Site internet : http://orleans.tribunal-administratif.fr Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet http://www.telerecours.frLes informations peuvent être obtenues auprès du greffe du Tribunal administratif d'Orléans - même adresse - Tel : +33 2 38 77 59 00 - Fax : +33 2 38 53 85 16 - Email : [email protected] - URL : http://orleans.tribunal-administratif.fr .

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004
Titre : Lot 4 : Couverture Etanchéité Bardage
Description : Lot 4 : Couverture Etanchéité Bardage

5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45216121 Travaux de construction de centres de secours des sapeurs-pompiers
Options :
Description des options : PSE 03 - Lot 4 Couverture Etanchéité Bardage : Habillage des sous-faces et débords de toit en PVC PSE 04 - Lot 4 Couverture Etanchéité Bardage : Habillage des façades de la remise existante

5.1.2 Lieu d'exécution
Ville : CHARENTON DU CHER
Code postal : 18210
Subdivision pays (NUTS) : Cher ( FRB01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée
Durée : 12 Mois

5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d'attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique - Décomposition du prix global et forfaitaire (30 pts) - Liste des matériaux et matériels (20 pts) - Temps de tâches et effectifs (10 pts)
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Montant global et forfaitaire des travaux portés sur l'acte d'engagement. Le prix des prestations est apprécié suivant l'application de la formule suivante : (offre conforme la moins disante / offre analysée) x 30
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 30
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère environnemental : performances et objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnemental : SOSED (5 pts) - Politique sociale et environnementale de l'entreprise (5 pts)
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 10

5.1.11 Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français
Date limite de demande d'informations complémentaires : 05/06/2025 à 23:55
Adresse des documents de marché : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=ODlJNFRJTjZBcWFlaWxQaD6bbeVGhO-jLMNN-blDQ3-qXhAGZpIlyqFtzvb6OexT_tvOdl4ZFXHuNq-SgEPkJA&i=MUo0RzFIRTVvbFhYVGloQqpJQ0jFiM-JsqUbuHR5-5Q&k=b1p5&r=cFdGNHFjVENnWDEzUVliSYib4n4q8c7n3Wq_iRpSLJ61UyujQfF8HZ4sZCZEtxar&s=28867d4213d15a961b84f09c0b610bd1c24849ad4c183fed39982566e799e115&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 12/06/2025 à 23:55

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique :
Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Orléans
Informations relatives aux délais de recours : Les recours contentieux ouverts aux candidats sont les suivants : - Référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 à 12 du Code de Justice Administrative) ; - Référé contractuel après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l'avis d'attribution du contrat, ou, à défaut d'un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci (dans les conditions décrites aux articles L.551-13 à 23 du même code) ; - soit d'un recours en contestation de la validité du contrat, conformément à la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 n°358994 "Tarn et Garonne", dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat. Les recours peuvent être déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier à : Tribunal administratif d'Orléans - 28 rue de la Bretonnerie - 45000 ORLEANS Téléphone : 0538775900 Courriel : [email protected] Télécopie : 0238538516 Site internet : http://orleans.tribunal-administratif.fr Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet http://www.telerecours.frLes informations peuvent être obtenues auprès du greffe du Tribunal administratif d'Orléans - même adresse - Tel : +33 2 38 77 59 00 - Fax : +33 2 38 53 85 16 - Email : [email protected] - URL : http://orleans.tribunal-administratif.fr .

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005
Titre : Lot 5 : Menuiseries Extérieures et Serrurerie
Description : Lot 5 : Menuiseries Extérieures et Serrurerie

5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45216121 Travaux de construction de centres de secours des sapeurs-pompiers

5.1.2 Lieu d'exécution
Ville : CHARENTON DU CHER
Code postal : 18210
Subdivision pays (NUTS) : Cher ( FRB01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée
Durée : 12 Mois

5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.10 Critères d'attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique - Décomposition du prix global et forfaitaire (30 pts) - Liste des matériaux et matériels (20 pts) - Temps de tâches et effectifs (10 pts)
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Montant global et forfaitaire des travaux portés sur l'acte d'engagement. Le prix des prestations est apprécié suivant l'application de la formule suivante : (offre conforme la moins disante / offre analysée) x 30
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 30
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère environnemental : performances et objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnemental : SOSED (5 pts) - Politique sociale et environnementale de l'entreprise (5 pts)
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 10

5.1.11 Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français
Date limite de demande d'informations complémentaires : 05/06/2025 à 23:55
Adresse des documents de marché : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=ODlJNFRJTjZBcWFlaWxQaD6bbeVGhO-jLMNN-blDQ3-qXhAGZpIlyqFtzvb6OexT_tvOdl4ZFXHuNq-SgEPkJA&i=MUo0RzFIRTVvbFhYVGloQqpJQ0jFiM-JsqUbuHR5-5Q&k=b1p5&r=cFdGNHFjVENnWDEzUVliSYib4n4q8c7n3Wq_iRpSLJ61UyujQfF8HZ4sZCZEtxar&s=28867d4213d15a961b84f09c0b610bd1c24849ad4c183fed39982566e799e115&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 12/06/2025 à 23:55

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique :
Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Orléans
Informations relatives aux délais de recours : Les recours contentieux ouverts aux candidats sont les suivants : - Référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 à 12 du Code de Justice Administrative) ; - Référé contractuel après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l'avis d'attribution du contrat, ou, à défaut d'un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci (dans les conditions décrites aux articles L.551-13 à 23 du même code) ; - soit d'un recours en contestation de la validité du contrat, conformément à la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 n°358994 "Tarn et Garonne", dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat. Les recours peuvent être déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier à : Tribunal administratif d'Orléans - 28 rue de la Bretonnerie - 45000 ORLEANS Téléphone : 0538775900 Courriel : [email protected] Télécopie : 0238538516 Site internet : http://orleans.tribunal-administratif.fr Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet http://www.telerecours.frLes informations peuvent être obtenues auprès du greffe du Tribunal administratif d'Orléans - même adresse - Tel : +33 2 38 77 59 00 - Fax : +33 2 38 53 85 16 - Email : [email protected] - URL : http://orleans.tribunal-administratif.fr .

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006
Titre : Lot 6 : Plâtrerie Faux-plafonds Peinture
Description : Lot 6 : Plâtrerie Faux-plafonds Peinture

5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45216121 Travaux de construction de centres de secours des sapeurs-pompiers

5.1.2 Lieu d'exécution
Ville : CHARENTON DU CHER
Code postal : 18210
Subdivision pays (NUTS) : Cher ( FRB01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée
Durée : 12 Mois

5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d'attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique - Décomposition du prix global et forfaitaire (30 pts) - Liste des matériaux et matériels (20 pts) - Temps de tâches et effectifs (10 pts)
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Montant global et forfaitaire des travaux portés sur l'acte d'engagement. Le prix des prestations est apprécié suivant l'application de la formule suivante : (offre conforme la moins disante / offre analysée) x 30
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 30
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère environnemental : performances et objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnemental : SOSED (5 pts) - Politique sociale et environnementale de l'entreprise (5 pts)
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 10

5.1.11 Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français
Date limite de demande d'informations complémentaires : 05/06/2025 à 23:55
Adresse des documents de marché : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=ODlJNFRJTjZBcWFlaWxQaD6bbeVGhO-jLMNN-blDQ3-qXhAGZpIlyqFtzvb6OexT_tvOdl4ZFXHuNq-SgEPkJA&i=MUo0RzFIRTVvbFhYVGloQqpJQ0jFiM-JsqUbuHR5-5Q&k=b1p5&r=cFdGNHFjVENnWDEzUVliSYib4n4q8c7n3Wq_iRpSLJ61UyujQfF8HZ4sZCZEtxar&s=28867d4213d15a961b84f09c0b610bd1c24849ad4c183fed39982566e799e115&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 12/06/2025 à 23:55

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique :
Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Orléans
Informations relatives aux délais de recours : Les recours contentieux ouverts aux candidats sont les suivants : - Référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 à 12 du Code de Justice Administrative) ; - Référé contractuel après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l'avis d'attribution du contrat, ou, à défaut d'un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci (dans les conditions décrites aux articles L.551-13 à 23 du même code) ; - soit d'un recours en contestation de la validité du contrat, conformément à la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 n°358994 "Tarn et Garonne", dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat. Les recours peuvent être déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier à : Tribunal administratif d'Orléans - 28 rue de la Bretonnerie - 45000 ORLEANS Téléphone : 0538775900 Courriel : [email protected] Télécopie : 0238538516 Site internet : http://orleans.tribunal-administratif.fr Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet http://www.telerecours.frLes informations peuvent être obtenues auprès du greffe du Tribunal administratif d'Orléans - même adresse - Tel : +33 2 38 77 59 00 - Fax : +33 2 38 53 85 16 - Email : [email protected] - URL : http://orleans.tribunal-administratif.fr .

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007
Titre : Lot 7 : Menuiseries intérieures
Description : Lot 7 : Menuiseries intérieures

5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45216121 Travaux de construction de centres de secours des sapeurs-pompiers

5.1.2 Lieu d'exécution
Ville : CHARENTON DU CHER
Code postal : 18210
Subdivision pays (NUTS) : Cher ( FRB01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée
Durée : 12 Mois

5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d'attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique - Décomposition du prix global et forfaitaire (30 pts) - Liste des matériaux et matériels (20 pts) - Temps de tâches et effectifs (10 pts)
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Montant global et forfaitaire des travaux portés sur l'acte d'engagement. Le prix des prestations est apprécié suivant l'application de la formule suivante : (offre conforme la moins disante / offre analysée) x 30
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 30
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère environnemental : performances et objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnemental : SOSED (5 pts) - Politique sociale et environnementale de l'entreprise (5 pts)
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 10

5.1.11 Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français
Date limite de demande d'informations complémentaires : 05/06/2025 à 23:55
Adresse des documents de marché : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=ODlJNFRJTjZBcWFlaWxQaD6bbeVGhO-jLMNN-blDQ3-qXhAGZpIlyqFtzvb6OexT_tvOdl4ZFXHuNq-SgEPkJA&i=MUo0RzFIRTVvbFhYVGloQqpJQ0jFiM-JsqUbuHR5-5Q&k=b1p5&r=cFdGNHFjVENnWDEzUVliSYib4n4q8c7n3Wq_iRpSLJ61UyujQfF8HZ4sZCZEtxar&s=28867d4213d15a961b84f09c0b610bd1c24849ad4c183fed39982566e799e115&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 12/06/2025 à 23:55

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique :
Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Orléans
Informations relatives aux délais de recours : Les recours contentieux ouverts aux candidats sont les suivants : - Référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 à 12 du Code de Justice Administrative) ; - Référé contractuel après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l'avis d'attribution du contrat, ou, à défaut d'un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci (dans les conditions décrites aux articles L.551-13 à 23 du même code) ; - soit d'un recours en contestation de la validité du contrat, conformément à la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 n°358994 "Tarn et Garonne", dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat. Les recours peuvent être déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier à : Tribunal administratif d'Orléans - 28 rue de la Bretonnerie - 45000 ORLEANS Téléphone : 0538775900 Courriel : [email protected] Télécopie : 0238538516 Site internet : http://orleans.tribunal-administratif.fr Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet http://www.telerecours.frLes informations peuvent être obtenues auprès du greffe du Tribunal administratif d'Orléans - même adresse - Tel : +33 2 38 77 59 00 - Fax : +33 2 38 53 85 16 - Email : [email protected] - URL : http://orleans.tribunal-administratif.fr .

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008
Titre : Lot 8 : Revêtements de sols et faïences
Description : Lot 8 : Revêtements de sols et faïences

5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45216121 Travaux de construction de centres de secours des sapeurs-pompiers

5.1.2 Lieu d'exécution
Ville : CHARENTON DU CHER
Code postal : 18210
Subdivision pays (NUTS) : Cher ( FRB01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée
Durée : 12 Mois

5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d'attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique - Décomposition du prix global et forfaitaire (30 pts) - Liste des matériaux et matériels (20 pts) - Temps de tâches et effectifs (10 pts)
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Montant global et forfaitaire des travaux portés sur l'acte d'engagement. Le prix des prestations est apprécié suivant l'application de la formule suivante : (offre conforme la moins disante / offre analysée) x 30
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 30
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère environnemental : performances et objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnemental : SOSED (5 pts) - Politique sociale et environnementale de l'entreprise (5 pts)
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 10

5.1.11 Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français
Date limite de demande d'informations complémentaires : 05/06/2025 à 23:55
Adresse des documents de marché : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=ODlJNFRJTjZBcWFlaWxQaD6bbeVGhO-jLMNN-blDQ3-qXhAGZpIlyqFtzvb6OexT_tvOdl4ZFXHuNq-SgEPkJA&i=MUo0RzFIRTVvbFhYVGloQqpJQ0jFiM-JsqUbuHR5-5Q&k=b1p5&r=cFdGNHFjVENnWDEzUVliSYib4n4q8c7n3Wq_iRpSLJ61UyujQfF8HZ4sZCZEtxar&s=28867d4213d15a961b84f09c0b610bd1c24849ad4c183fed39982566e799e115&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 12/06/2025 à 23:55

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique :
Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Orléans
Informations relatives aux délais de recours : Les recours contentieux ouverts aux candidats sont les suivants : - Référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 à 12 du Code de Justice Administrative) ; - Référé contractuel après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l'avis d'attribution du contrat, ou, à défaut d'un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci (dans les conditions décrites aux articles L.551-13 à 23 du même code) ; - soit d'un recours en contestation de la validité du contrat, conformément à la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 n°358994 "Tarn et Garonne", dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat. Les recours peuvent être déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier à : Tribunal administratif d'Orléans - 28 rue de la Bretonnerie - 45000 ORLEANS Téléphone : 0538775900 Courriel : [email protected] Télécopie : 0238538516 Site internet : http://orleans.tribunal-administratif.fr Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet http://www.telerecours.frLes informations peuvent être obtenues auprès du greffe du Tribunal administratif d'Orléans - même adresse - Tel : +33 2 38 77 59 00 - Fax : +33 2 38 53 85 16 - Email : [email protected] - URL : http://orleans.tribunal-administratif.fr .

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009
Titre : Lot 9 : Chauffage Ventilation Plomberie
Description : Lot 9 : Chauffage Ventilation Plomberie

5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45216121 Travaux de construction de centres de secours des sapeurs-pompiers

5.1.2 Lieu d'exécution
Ville : CHARENTON DU CHER
Code postal : 18210
Subdivision pays (NUTS) : Cher ( FRB01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée
Durée : 12 Mois

5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d'attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique - Décomposition du prix global et forfaitaire (30 pts) - Liste des matériaux et matériels (20 pts) - Temps de tâches et effectifs (10 pts)
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Montant global et forfaitaire des travaux portés sur l'acte d'engagement. Le prix des prestations est apprécié suivant l'application de la formule suivante : (offre conforme la moins disante / offre analysée) x 30
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 30
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère environnemental : performances et objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnemental : SOSED (5 pts) - Politique sociale et environnementale de l'entreprise (5 pts)
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 10

5.1.11 Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français
Date limite de demande d'informations complémentaires : 05/06/2025 à 23:55
Adresse des documents de marché : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=ODlJNFRJTjZBcWFlaWxQaD6bbeVGhO-jLMNN-blDQ3-qXhAGZpIlyqFtzvb6OexT_tvOdl4ZFXHuNq-SgEPkJA&i=MUo0RzFIRTVvbFhYVGloQqpJQ0jFiM-JsqUbuHR5-5Q&k=b1p5&r=cFdGNHFjVENnWDEzUVliSYib4n4q8c7n3Wq_iRpSLJ61UyujQfF8HZ4sZCZEtxar&s=28867d4213d15a961b84f09c0b610bd1c24849ad4c183fed39982566e799e115&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 12/06/2025 à 23:55

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique :
Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Orléans
Informations relatives aux délais de recours : Les recours contentieux ouverts aux candidats sont les suivants : - Référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 à 12 du Code de Justice Administrative) ; - Référé contractuel après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l'avis d'attribution du contrat, ou, à défaut d'un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci (dans les conditions décrites aux articles L.551-13 à 23 du même code) ; - soit d'un recours en contestation de la validité du contrat, conformément à la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 n°358994 "Tarn et Garonne", dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat. Les recours peuvent être déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier à : Tribunal administratif d'Orléans - 28 rue de la Bretonnerie - 45000 ORLEANS Téléphone : 0538775900 Courriel : [email protected] Télécopie : 0238538516 Site internet : http://orleans.tribunal-administratif.fr Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet http://www.telerecours.frLes informations peuvent être obtenues auprès du greffe du Tribunal administratif d'Orléans - même adresse - Tel : +33 2 38 77 59 00 - Fax : +33 2 38 53 85 16 - Email : [email protected] - URL : http://orleans.tribunal-administratif.fr .

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010
Titre : Lot 10 : Electricité Courants forts et courants faibles
Description : Lot 10 : Electricité Courants forts et courants faibles

5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45216121 Travaux de construction de centres de secours des sapeurs-pompiers

5.1.2 Lieu d'exécution
Ville : CHARENTON DU CHER
Code postal : 18210
Subdivision pays (NUTS) : Cher ( FRB01 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée
Durée : 12 Mois

5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

5.1.10 Critères d'attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique - Décomposition du prix global et forfaitaire (30 pts) - Liste des matériaux et matériels (20 pts) - Temps de tâches et effectifs (10 pts)
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 60
Critère :
Type : Prix
Description : Montant global et forfaitaire des travaux portés sur l'acte d'engagement. Le prix des prestations est apprécié suivant l'application de la formule suivante : (offre conforme la moins disante / offre analysée) x 30
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 30
Critère :
Type : Qualité
Description : Critère environnemental : performances et objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnemental : - SOSED (5 pts) - Politique sociale et environnementale de l'entreprise (5 pts)
Catégorie du critère d'attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution : 10

5.1.11 Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français
Date limite de demande d'informations complémentaires : 05/06/2025 à 23:55
Adresse des documents de marché : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=ODlJNFRJTjZBcWFlaWxQaD6bbeVGhO-jLMNN-blDQ3-qXhAGZpIlyqFtzvb6OexT_tvOdl4ZFXHuNq-SgEPkJA&i=MUo0RzFIRTVvbFhYVGloQqpJQ0jFiM-JsqUbuHR5-5Q&k=b1p5&r=cFdGNHFjVENnWDEzUVliSYib4n4q8c7n3Wq_iRpSLJ61UyujQfF8HZ4sZCZEtxar&s=28867d4213d15a961b84f09c0b610bd1c24849ad4c183fed39982566e799e115&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes : Autorisée

Date limite de réception des offres : 12/06/2025 à 23:55