Avis de marché
Département(s) de publication : 78
Annonce n° 25-121031
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Commune d'Ablis
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21780003600014
Ville : ABLIS
Code postal : 78660
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 78
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1718820
Identifiant interne de la consultation : 2025MAISONMEDICALE
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Uniquement sur Aws
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Formulaire Dc1 : 2. Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L 2141-1 à L 2141-5 et L 2141-7 à L 2141-11 du code de la commande publique, (incluse dans le Dc1, case prévue à cet effet à cocher). Formulaire Dc2 - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Chiffre d'affaires annuel moyen spécifique : a) Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (Dc2). Effectif moyen annuel : c) Note présentant les moyens en personnel du candidat Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : 4. Déclarations appropriées des banques ou, le cas échéant preuve d'une assurance des risques professionnels - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes : b) Indication des titres d'études et professionnels du candidat et notamment des responsables d'opérations de travaux de même nature que celle du marché public. Outils, usines ou équipements techniques : d) Une déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (annexe au Dc2). Références sur des travaux spécifiés : e) Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 28/11/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Oui
Critères d'attribution : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : -Méthodologie de chantier : Phasage et mesures d'exécution du chantier : (20 points) -Moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier (20 points) -Qualité des matériaux proposés suivant fiches techniques (10 points) : 50%
Délai d'exécution : Optimisation et cohérence du planning prévisionnel proposé : 10%
Coût des travaux : 40%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché public de travaux pour la construction d'une maison médicale pour la commune d'Ablis (78)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45215100
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le marché a pour objet la construction de la maison médicale départementale en maîtrise d'ouvrage déléguée à la commune d'Ablis, localisée sur la commune d'Ablis (78)
Procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 1° et suivants du CCP.
Marché public de travaux, conclu selon un prix global et forfaitaire, n'est pas décomposé en tranches. Marché alloti
Les candidats sont tenus de répondre à la solution de base décrite dans le dossier de marché joint. En application des articles R 2151-8 à R 2151-11 du code de la Commande publique, l'acheteur refuse la présentation d'offres comportant une variante facultative.
Délai d'exécution prévisionnel : Période de préparation : 1 mois; Période d'exécution des travaux : 9 mois
Date de démarrage prévisionnel des travaux : Janvier 2026 (préparation)
Lieu principal d'exécution du marché : rue du petit Poirier 78660 - ABLIS
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
-
Description du lot : 1 : Gros Oeuvre - Ravalement - Installations De Chantier
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45223220
Lieu d'exécution du lot : rue du petit Poirier
78660 ABLIS -
Description du lot : 2 : Charpente - Bardage Bois
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45261100
Lieu d'exécution du lot : rue du petit Poirier
78660 ABLIS -
Description du lot : 3 : Couverture
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45261210
Lieu d'exécution du lot : rue du petit Poirier
78660 ABLIS -
Description du lot : 4 : Menuiseries Exterieures
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421000
Lieu d'exécution du lot : rue du petit Poirier
78660 ABLIS -
Description du lot : 5 : Metallerie - Serrurerie
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 44316500
Lieu d'exécution du lot : rue du petit Poirier
78660 ABLIS -
Description du lot : 6 : Doublages - Cloisons - Plafonds Suspendus
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421141
Lieu d'exécution du lot : rue du petit Poirier
78660 ABLIS -
Description du lot : 7 : Menuiseries Interieures
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421000
Lieu d'exécution du lot : rue du petit Poirier
78660 ABLIS -
Description du lot : 8 : Revetements De Sols - Faiences
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45432130
Lieu d'exécution du lot : rue du petit Poirier
78660 ABLIS -
Description du lot : 9 : Peinture
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45442100
Lieu d'exécution du lot : rue du petit Poirier
78660 ABLIS -
Description du lot : 10 : Chauffage - Ventilation - Plomberie
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45331000
Lieu d'exécution du lot : rue du petit Poirier
78660 ABLIS -
Description du lot : 11 : Electricite Cfo - Cfa
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45311200
Lieu d'exécution du lot : rue du petit Poirier
78660 ABLIS -
Description du lot : 12 : Terrassements - Vrd
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45112500
Lieu d'exécution du lot : rue du petit Poirier
78660 ABLIS -
Description du lot : 13 : Amenagements Exterieurs
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45111291
Lieu d'exécution du lot : rue du petit Poirier
78660 ABLIS
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Une visite de site est facultative mais préconisée. Les entreprises peuvent se rendre librement sur le site.
Elles feront état de cette visite dans leur mémoire technique
Le marché comporte les prestations supplémentaires éventuelles obligatoires ou variantes obligatoires suivantes :
Lot 1 : GROS oeUVRE RAVALEMENT INSTALLATIONS DE CHANTIER : PSE
- TRAVAUX DE GROS oeUVRE : Linteaux, Murs brique isolantes - 20 CM - 1,50 M².K/W, seuils préfabriqués, appuis de fenêtre, huisseries - bâtis
- TRAVAUX DE RAVALEMENT : sous-enduit, sous-enduit tableau - linteaux, enduit monocouche Lourd-gratte fin, enduit tableaux - linteaux, protection anti-graffiti
Lot 2 : CHARPENTE- BARDAGE BOIS : Variante
Suppression des murs en ossature bois intérieur et extérieur
Lot 3 : COUVERTURE BARDAGE METALLIQUE : PSE
- SUPPRESSION BARDAGE ACIER À JOINT DEBOUT
- SUPPRESSION TABLEAUX - LINTEAUX - APPUIS DE BAIES
Lot 5 METALLERIE-SERRURERIE : PSE
- LETTRAGE EN FAÇADE
Lot 6 : DOUBLAGES-CLOISONS-PLAFONDS SUSPENDUS : Variante
- ETANCHEITE A L'AIR
- DOUBLAGES_120 + 13 MM_R = 4,10 M².K/W
Lot 10 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE : variante obligatoire
- Remplacement des meubles vasques GEBERIT (renova) des cabinets médicaux par lavabos sur colonne
Lot 12 : VRD : variante obligatoire
- Remplacement de l'enrobé des places de stationnement par des dalles perméables
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Ce délai se réenclenche après négociations le cas échéant.
Si l'acheteur met en oeuvre les négociations, il envisage de les mener avec les 3 candidats ayant remis les meilleures offres pour chaque lot.
Les candidats pourront adresser leurs questions au plus tard 7 jours calendaires avant la date limite de remise des offres.
Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises.
Le pouvoir adjudicateur pourra apporter des modifications au DCE au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres.
Tribunal compétent en cas de recours :
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex
Tél : 01 39 20 54 00
Fax : 01 39 20 54 87
[email protected]
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint Cloud
78011 Versailles Cedex
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29/10/2025
