Avis de marché
Département(s) de publication : 78
Annonce n° 25-111608
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Commune de Garancières
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21780265100018
Ville : GARANCIERES
Code postal : 78890
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 78
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1718598
Identifiant interne de la consultation : 2025-TRVX ECOLE
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : via le profil acheteur Aws
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Formulaire Dc1 Formulaire Dc2 Formulaire Dc1 : Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L 2141-1 à L 2141-5 et L 2141-7 à L 2141-11 du code de la commande publique, (incluse dans le Dc1, case prévue à cet effet à cocher) - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Chiffre d'affaires annuel moyen spécifique : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (Dc2). Effectif moyen annuel : Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années. Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Déclarations appropriées des banques ou, le cas échéant preuve d'une assurance des risques professionnels - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes : Indication des titres d'études et professionnels du candidat et notamment des responsables d'opérations de travaux de même nature que celle du marché public. Outils, usines ou équipements techniques : Une déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (annexe au Dc2). Références sur des travaux spécifiés : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 07/11/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : N°2 : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : Pertinence de la méthodologie d'intervention proposée pour l'exécution des travaux, prenant en compte les contraintes du chantier, notamment calendaires (15 points); Qualité des procédés techniques et matériaux proposés (15 points) : 30%
N°3 : Délai d'exécution proposé par le candidat; Phasage détaillé (15 points); Moyens (humains et matériels) spécifiquement affectés au chantier (10 points) : 30%
N°1: Coût des travaux : 40%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché public de travaux pour la construction d'un bâtiment en structure bois pour deux classes de maternelle pour la commune de Garancières (78)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45214200
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet un marché public de travaux de construction d'un bâtiment en structure bois pour deux classes de maternelle pour la commune de Garancières (78).
Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et R2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande publique.
La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
Le délai global d'exécution comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à 10 mois, dont une période de préparation d'une durée d'1 mois.
Date de démarrage prévisionnel des travaux : 01/12/2025
Lieu principal d'exécution du marché : Commune de Garancières 78890 - GARANCIERES
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
-
Description du lot : 1 : Installation de chantier. Installation de chantier
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45100000
Lieu d'exécution du lot : Commune de Garancières - 78890 Garancières -
Description du lot : 2 : Voirie et réseaux divers. Voirie et réseaux divers
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45112500
Lieu d'exécution du lot : Commune de Garancières - 78890 Garancières -
Description du lot : 3 : Fondations - Gros oeuvre. Fondations - Gros oeuvre
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45223220
Lieu d'exécution du lot : Commune de Garancières - 78890 Garancières -
Description du lot : 4 : Clos-couvert structure bois et enveloppe. Clos-couvert structure bois et enveloppe
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45261100
Lieu d'exécution du lot : Commune de Garancières - 78890 Garancières -
Description du lot : 5 : Cvc - Plomberie. Cvc - Plomberie
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45330000
Lieu d'exécution du lot : Commune de Garancières - 78890 Garancières -
Description du lot : 6 : Electricité. Electricité
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45310000
Lieu d'exécution du lot : Commune de Garancières - 78890 Garancières -
Description du lot : 7 : Finitions intérieures. Finitions intérieures
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45430000
Lieu d'exécution du lot : Commune de Garancières - 78890 Garancières -
Description du lot : 8 : Peinture. Peinture
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45442100
Lieu d'exécution du lot : Commune de Garancières - 78890 Garancières
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Une visite de site sur les lieux est obligatoire avant la remise des offres : la visite sera organisée le 13 octobre 2025 à 14h.
Prendre contact auprès des services techniques de la mairie pour l'organisation des visites aux coordonnées indiquées dans le Rc
Autres informations complémentaires : Le marché n'est pas décomposé en tranches.
Les candidats sont tenus de répondre à la solution de base décrite dans le dossier de marché joint (notée solution de base). Toutefois, une proposition de variante peut être acceptée à la condition que celle-ci soit traitée séparément de la solution de base selon les modalités indiquées dans le RC.
Le présent marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles ou variantes obligatoires.
Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres, fixée en page de garde du présent règlement de la consultation. Ce délai s'enclenche de nouveau à compter de la remise de l'offre définitive après négociations (le cas échéant).
Les candidats pourront adresser leurs questions au plus tard 7 jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Le pouvoir adjudicateur pourra apporter des modifications au DCE au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres.
L'acheteur envisage de mener des négociations (orales ou écrites) avec les 3 premiers candidats du classement, sous réserve d'un nombre d'offres suffisant, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R2123-5 du code la commande publique.
Tribunal compétent en cas de recours :
Tribunal administratif de Versailles
56, Avenue de Saint Cloud
78011 Versailles Cedex
Tél : 01 39 20 54 00
Fax : 01 39 20 54 87
[email protected]
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Versailles
56, Avenue de Saint Cloud
78011 Versailles Cedex
Tél : 01 39 20 54 00
Fax : 01 39 20 54 87
[email protected]
Date d'envoi du présent avis à la publication : 07/10/2025
