Marché public de travaux pour l'amélioration énergétique des bâtiments de la mairie, de la salle Polyvalente Les Marronniers et des écoles de Galluis (78) - relance.

Avis de marché
Département(s) de publication : 78
Annonce n° 25-108768
Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Commune de Galluis
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21780262800016
Ville : GALLUIS
Code postal : 78490
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 78
Section 2 - Communication

Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1714789
Identifiant interne de la consultation : 2025-travauxmairie
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Mairie de Galluis
Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Formulaire Dc1 : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Formulaire Dc2 : Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail Formulaire Dc1 Formulaire Dc2 - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Chiffre d'affaires annuel général : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance civile et décennale pour les risques professionnels Effectif moyen annuel : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Références sur des travaux spécifiés : Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée si possible d'attestations de bonne exécution pour les plus importants Outils, usines ou équipements techniques : Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat Mesures pour garantir la qualité : Description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 30/10/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Oui
Critères d'attribution : Valeur technique: -Exposer des différentes étapes du chantier par corps d'état jusqu'à la réception (sur 20) ; -Moyens humains affectés à l'opération (sur 10) ; -Qualité des principales fournitures (sur 10) : 40%
Délai d'exécution selon planning proposé par l'entreprise : 20%
Prix des prestations : 40%
Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Marché public de travaux pour l'amélioration énergétique des bâtiments de la mairie, de la salle Polyvalente Les Marronniers et des écoles de GALLUIS (78) - relance
Code CPV principal - Descripteur principal : 45321000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet la relance d'un marché public de travaux pour l'amélioration énergétique des bâtiments de la mairie, de la salle Polyvalente Les Marronniers et des écoles de GALLUIS (78).
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1 du Code de la commande publique.
Le marché est conclu selon un prix global et forfaitaire.
Le délai d'exécution des prestations est laissé à l'initiative du candidat qui devra les préciser à l'acte d'engagement, sans toutefois dépasser les délais plafonds correspondants
Lieu principal d'exécution du marché : Mairie de Galluis 78490 - Galluis
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
-
Description du lot : 1 : Menuiseries extérieures - portes d'accès. Menuiseries extérieures - portes d'accès

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421130
Lieu d'exécution du lot : Mairie de Galluis / écoles / salle polyvalente
78490 GALLUIS -
Description du lot : 2 : Occultations - protections solaires. Occultations - protections solaires

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421130
Lieu d'exécution du lot : Mairie de Galluis / écoles / salle polyvalente
78490 GALLUIS -
Description du lot : 3 : Maçonnerie. Maçonnerie

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262522
Lieu d'exécution du lot : Mairie de Galluis / écoles / salle polyvalente
78490 GALLUIS -
Description du lot : 4 : Curage - isolation cloisons doublages - faux plafonds - peinture. Curage - isolation cloisons doublages - faux plafonds - peinture

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45320000
Lieu d'exécution du lot : Mairie de Galluis / écoles / salle polyvalente
78490 GALLUIS -
Description du lot : 5 : Isolation Thermique par l'Extérieur. Isolation Thermique par l'Extérieur

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45321000
Lieu d'exécution du lot : Mairie de Galluis / écoles / salle polyvalente
78490 GALLUIS -
Description du lot : 6 : Chauffage Ventilation Climatisation / Plomberie. Chauffage Ventilation Climatisation / Plomberie

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45331200
Lieu d'exécution du lot : Mairie de Galluis / écoles / salle polyvalente
78490 GALLUIS -
Description du lot : 7 : Electricité / Panneaux photovoltaïques. Electricité / Panneaux photovoltaïques

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45311000
Lieu d'exécution du lot : Mairie de Galluis / écoles / salle polyvalente
78490 GALLUIS
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
Les conditions de visites sont les suivantes :
Créneaux horaires : lundi 27 octobre 2025 à partir de 9h - rendez-vous devant la Mairie
Autres informations complémentaires : Pour la visite : Prise de rendez-vous auprès du maître d'oeuvre aux coordonnées indiquées dans le RC.
Le marché public ne fait pas l'objet d'une décomposition en tranches au sens de l'article R2113-4 du code de la commande publique.
Les variantes présentées seront celles proposées dans les pièces du dossier DCE.
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://www.marches-publics.info. Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis.
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les deux candidats ayant déposé les meilleures offres.
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Versailles
56 avenue de Saint Cloud
78011 Versailles
Téléphone : 01 39 20 54 00
Courriel : [email protected]
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Tribunal Administratif de Versailles
56 avenue de Saint Cloud
78011 Versailles
Téléphone : 01 39 20 54 00
Courriel : [email protected]
Date d'envoi du présent avis à la publication : 01/10/2025