Avis de marché
Département(s) de publication : 78
Annonce n° 25-109875
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Commune de Sonchamp
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21780601700018
Ville : SONCHAMP
Code postal : 78120
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 78
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1707323
Identifiant interne de la consultation : 2025-TRX GREFFIERS
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Mairie de Sonchamp
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Formulaire Dc1 : Une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants, établie le cas échéant sur le formulaire Dc1 (utiliser le formulaire mis à jour en date du 1er/04/2019 joint au dossier de consultation). Formulaire Dc1 : Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-11 du code de la commande publique, (incluse dans le Dc1, case prévue à cet effet à cocher). Formulaire Dc2 : Une déclaration du candidat établie le cas échéant sur le formulaire Dc2 comprenant les informations suivantes (utiliser le formulaire mis à jour en date du 21/11/2023 joint au dossier de consultation) - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Chiffre d'affaires annuel moyen spécifique : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (Dc2). Effectif moyen annuel : Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années. Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Déclarations appropriées des banques ou, le cas échéant preuve d'une assurance des risques professionnels - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes : Indication des titres d'études et professionnels du candidat et notamment des responsables d'opérations de travaux de même nature que celle du marché public. Références sur des travaux spécifiés : Une présentation de trois (3) références de travaux exécutés au cours des cinq dernières années en lien avec le projet, indiquant notamment le maître d'ouvrage, le montant, la date, le lieu d'exécution ainsi que la durée des travaux et la description des travaux réalisés, accompagnées d'attestation de bonne exécution le cas échéant. Ces attestations précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 31/10/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : Moyens (humains et matériels) spécifiquement affectés au chantier (20 points); Phasage et organisation du chantier (15 points); Qualité des matériaux proposés (10 points) : 45%
Délai d'exécution proposé par le candidat : 15%
Coût des travaux : 40%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché public de travaux de renforcements de fissures (maçonneries et finitions) sur la salle des Greffiers pour la commune de SONCHAMP (78)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45262522
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet un marché public de travaux de renforcements de fissures (maçonneries et finitions) sur la salle des Greffiers pour la commune de SONCHAMP (78).
La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 1° du code de la commande publique.
Le marché prend effet à compter de sa date de notification conformément aux articles R2182-4 et R2182-5 du code de la commande publique, il est conclu jusqu'à l'issue du délai de garantie de parfait achèvement.
Le délai global d'exécution comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à 8 semaines, dont une période de préparation d'une durée de 3 semaines.
Date de démarrage prévisionnel des travaux : automne 2025
La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
Lieu principal d'exécution du marché : Commune de Sonchamp 78120 - SONCHAMP
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Une visite de site sur les lieux est obligatoire avant la remise des offres. Les candidats souhaitant réaliser cette visite devront prendre contact avec le maître d'oeuvre via les coordonnées indiquées dans le règlement de la consultation
Autres informations complémentaires : Un ordre de service précisera la date à partir de laquelle démarre la période de préparation. Le titulaire sera tenu de commencer à exécuter les travaux à compter de l'ordre de service prescrivant de les commencer.
Le marché n'est pas alloti au sens des articles R2113-2 et R2113-3 du code de la commande publique. Le marché n'est pas décomposé en tranches au sens de l'article R2113-4 du code de la commande publique.
Les candidats sont tenus de répondre à la solution de base décrite dans le dossier de marché joint (notée solution de base). Toutefois, une proposition de variante peut être acceptée à la condition que celle-ci soit traitée séparément de la solution de base.
Le marché comporte les prestations supplémentaires éventuelles ou variantes obligatoires suivantes : Finitions diverses intérieures notamment en ce qui concerne l'isorel acoustique, la remise en état du faux plafond, le changement de l'isolation (laine de verre sur plancher des combles).
Conformément aux articles R2132-1 et suivants du code de la commande publique, le dépôt de plis pour la présente consultation se fera par voie électronique uniquement sur la plateforme AWS accessible à l'adresse suivante :
https://www.marches-publics.infos/
Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres, fixée en page de garde du présent règlement de la consultation. Ce délai s'enclenche de nouveau à compter de la remise de l'offre définitive après négociations (le cas échéant).
Les candidats pourront adresser leurs questions au plus tard 7 jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises. Le pouvoir adjudicateur pourra apporter des modifications au DCE au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres.
L'acheteur mènera des négociations (orales ou écrites) avec les 3 premiers candidats du classement, sous réserve d'un nombre d'offres suffisant, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R2123-5 du code la commande publique.
Tribunal compétent en cas de recours :
Tribunal administratif de Versailles
56, Avenue de Saint Cloud
78011 Versailles Cedex
Tél : 01 39 20 54 00
Fax : 01 39 20 54 87
[email protected]
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Versailles
56, Avenue de Saint Cloud
78011 Versailles Cedex
Tél : 01 39 20 54 00
Fax : 01 39 20 54 87
[email protected]
Date d'envoi du présent avis à la publication : 03/10/2025
