Avis de marché
Département(s) de publication :73
Annonce n° 25-121388
Section 1 - Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel : Département de la Savoie
Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d'administration générale
Section 2 - Procédure
2.1 Procédure
Titre : Marché Global de Performance pour la construction du nouveau collège Combe de Savoie et d'un atelier culinaire Départemental à Albertville (73200)
Description : La présente consultation est une procédure de dialogue compétitif, telle que prévue par les dispositions des articles R.2161-24 à R.2161-31 du code de la commande publique. La procédure mise en oeuvre est de type restreint. Le nombre de candidats admis à participer au dialogue sera de trois (3). (Cf. art. 4 du règlement de la consultation).
Identifiant de la procédure : ee8818a5-e72f-44c2-8a1d-d33088702063
Identifiant interne : L030 - MGP
Type de procédure : Dialogue compétitif
2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45214220 Travaux de construction d'écoles secondaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212422 Travaux de construction de cantines
2.1.2 Lieu d'exécution
Ville : Albertville
Code postal : 73200
Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )
Pays : France
2.1.3 Valeur
Valeur estimée hors TVA : 0 Euro
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires : Compétences exigées pour l'exécution de ce marché : Le groupement candidat devra à minima justifier des compétences suivantes : - Construction ; - Architecture ; - Exploitation-Maintenance et suivi des performances ; - Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier ; - Economie de la construction ; - Ingénierie des fluides humides (CVC, plomberie) et des fluides secs (CFO, CFA, VDI, SSI) ; - Ingénierie QEB ; - Ingénierie Structure ; - VRD ; - Paysagiste ; - Acoustique ; - Cuisiniste ; - Ergonome (notamment pour l'atelier culinaire). Le groupement candidat pourra s'adjoindre des compétences complémentaires s'il le souhaite et selon son analyse des besoins de l'opération. Les candidats sont autorisés à présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements. En application de l'article R.2142-21 du Code de la Commande Publique, il est interdit aux mandataires portant la compétence construction et aux architectes des groupements de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de membres d'un ou plusieurs groupements. Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire les documents, attestations et renseignements mentionnés à l'article 5.2 du règlement de la consultation. Le marché comportant des prestations de conception et la présente consultation prévoyant la remise de prestations au sens de l'article R. 2171-19 du code de la commande publique, d'un niveau APS, une prime d'un montant de 300 000 T.T.C. sera allouée à chaque participant au dialogue qui aura suivi l'ensemble du processus de la procédure de dialogue compétitif, depuis les études jusqu'à l'offre finale à l'exception de l'attributaire du marché.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE
Section 5 - Lot
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : Marché public global de performance pour la construction du nouveau collège "La combe de Savoie" et d'un atelier culinaire départemental à Albertville
Description : La capacité du futur établissement sera de 26 divisions de 24 (à 30) élèves, 4 sections SEGPA et 1 section ULIS, soit un effectif total maintenu à 710 élèves (pouvant, le cas échéant, être porté à 860 élèves), comprenant une demi-pension, sous forme de self collaboratif, dimensionnée pour accueillir jusqu'à 75% d'élèves demi-pensionnaires. Le projet intègre la construction de 5 logements de fonction. Les aménagements extérieurs comprendront le parvis, la cour de récréation, les espaces verts mais aussi les espaces de stationnements VL, dédiés au personnel du collège et de l'Atelier Culinaire Départemental. L'Atelier Culinaire Départemental (ACD) devra permettre d'approvisionner les cuisines satellites des collèges de l'Albertvillois et de la Tarentaise (hors Collège Jean Rostand à Moutiers) pour une de production maximale de 4 300 repas / jour. Les prestations du présent Marché Global de Performance seront la conception et la réalisation de ce projet, ainsi que la maintenance durant 6 ans suivant la mise en service du collège.
Identifiant interne : L030 - MGP
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45214220 Travaux de construction d'écoles secondaires
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212422 Travaux de construction de cantines
5.1.2 Lieu d'exécution
Ville : Albertville
Code postal : 73200
Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 108 Mois
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution est de 108 mois, soit 9 ans (incluant les études et le dépôt/obtention du permis de construire, l'année de parfait achèvement et les 6 années de maintenance), soit 3 ans de conception/réalisation et 6 ans de maintenance. L'année de parfait achèvement sera en concomitance avec la 1ère année de maintenance. Durée des travaux : 36 mois (incluant l'année de parfait achèvement), soit 3 ans. La durée du marché se décompose en deux périodes distinctes comprenant une période de conception - réalisation du collège, de 5 logements de fonction et de l'atelier culinaire Départemental, se terminant à la réception des travaux et une période de maintenance du bâtiment.
5.1.9 Critères de sélection
Sources des critères de sélection : Avis
Critère : Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes
Description : 1) Compétences : Evaluées suivant la complétude du tableau. Se référer à l'article 5.2 du Règlement de la Consultation
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Critère : Nombre de cadres
Description : 2) Moyens humains : Evalués suivant la complétude du tableau. Se référer à l'article 5.2 du Règlement de la Consultation
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Critère : Autres exigences économiques ou financières
Description : 3) Capacités financières du mandataire et de ses cotraitants : Se référer à l'article 5.2 du Règlement de la Consultation
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Critère : Références sur des travaux spécifiés
Description : 4) Qualités des références en fonction de leur similitude avec les caractéristiques du projet mentionnées au programme phase candidature : Se référer à l'article 5.2 du Règlement de la Consultation
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Informations sur la seconde étape d'une procédure en deux étapes :
Nombre minimal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure : 3
Nombre maximal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure : 3
La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains participants peuvent être éliminés
5.1.10 Critères d'attribution
Critère :
Type : Coût
Description : 1) Coût global : Se référer à l'article 7.4 du règlement de la consultation
Critère :
Type : Qualité
Description : 2) Qualité fonctionnelle et technique du projet : Se référer à l'article 7.4 du règlement de la consultation
Critère :
Type : Qualité
Description : 3) Qualité de la performance énergétique et environnementale : Se référer à l'article 7.4 du règlement de la consultation
Critère :
Type : Qualité
Description : 4) Suivi de l'entretien et de la maintenance : Se référer à l'article 7.4 du règlement de la consultation
Critère :
Type : Qualité
Description : 5) Qualité architecturale du projet : Se référer à l'article 7.4 du règlement de la consultation
Critère :
Type : Qualité
Description : 6) Part du marché confiée à des PME ou à des artisans : Se référer à l'article 7.4 du règlement de la consultation
Critère :
Type : Qualité
Description : 7) Planning de réalisation de l'opération : Se référer à l'article 7.4 du règlement de la consultation
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché :
http://www.achatpublic.com
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation :
http://www.achatpublic.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation : 02/12/2025 à 12:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : oui
Le paiement en ligne sera utilisé : oui
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique :
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Grenoble
Section 8 - Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel : Département de la Savoie
Numéro d'enregistrement : 22730001900014
Département : Direction des bâtiments et des moyens généraux
Adresse postale : Hôtel du Département CS 31802
Ville : Chambéry
Code postal : 73018
Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )
Pays : France
Point de contact : Alexandrine de Terrasson
Adresse électronique :
[email protected]
Téléphone : 0479379393
Point de terminaison pour l'échange d'informations (URL) :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2025_up4OwGakFS
Profil de l'acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp
Rôles de cette organisation :
Acheteur
8.1 ORG-0003
Nom officiel : Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro d'enregistrement : 17380005300014
Adresse postale : 2, place de Verdun BP 1135
Ville : GRENOBLE CEDEX 1
Code postal : 38022
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Point de terminaison pour l'échange d'informations (URL) :
https://www.telerecours.fr
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours
8.1 ORG-0002
Nom officiel : Société Publique Locale de la Savoie (SPLS)
Numéro d'enregistrement : 75299355000017
Adresse postale : BP1802 Hôtel du Département
Ville : Chambéry Cedex
Code postal : 73018
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Point de contact : Alexandrine de terrasson
Adresse électronique :
[email protected]
Téléphone : 0479379393
Rôles de cette organisation :
Prestataire de services de passation de marché
8.1 ORG-0005
Nom officiel : Comité consultatif interrégional de règlement amiable
Numéro d'enregistrement : 13001003601385
Adresse postale : 79, cours Charlemagne
Ville : LYON
Code postal : 69002
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de médiation
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis : 9644e395-3dd9-4d1e-a3e5-4879f486f306 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d'avis : Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis : 30/10/2025 à 14:38
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30/10/2025
