Section 1 -
Acheteur
1.1
Acheteur
Nom officiel
:
Mairie d'Evreux
Forme juridique de l'acheteur
:
Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur
:
Services d'administration générale
1.1
Acheteur
Nom officiel
:
Ville d'Evreux
Forme juridique de l'acheteur
:
Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur
:
Services d'administration générale
1.1
Acheteur
Nom officiel
:
Evreux Portes de Normandie
Forme juridique de l'acheteur
:
Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur
:
Services d'administration générale
Section 2 -
Procédure
2.1
Procédure
Titre
:
Marché Global de Performance énergétique des installations de chauffage, ventilation et climatisation sur un périmètre de 10 bâtiments de la ville d'Evreux et Evreux Portes de Normandie
Description
:
Consultation lancée par un groupement de commandes. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Les montants estimatifs sont indicatifs et comprennent les prestations similaires envisagées. Conception, travaux de rénovation et maintenance d'installations de CVC de 10 bâtiments de la Ville et l'agglomération d'Evreux
Identifiant de la procédure
:
d210dc78-3022-4dd6-bf2e-83cae40c87dc
Identifiant interne
:
V260800
Type de procédure
:
Négociée avec publication préalable d'un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée
:
non
2.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45331000
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45331000
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
2.1.2
Lieu d'exécution
Subdivision pays (NUTS)
:
Eure
(
FRD21
)
Pays
:
France
2.1.3
Valeur
Valeur estimée hors TVA
:
9,020,000
Euro
2.1.4
Informations générales
Informations complémentaires
:
Voir le règlement de la consultation
Base juridique
:
Directive 2014/24/UE
Section 5 -
Lot
5.1
Identifiant technique du lot
:
LOT-0000
Titre
:
Marché Global de Performance énergétique des installations de chauffage, ventilation et climatisation sur un périmètre de 10 bâtiments de la ville d'Evreux et Evreux Portes de Normandie
Description
:
Consultation lancée par un groupement de commandes. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Les montants estimatifs sont indicatifs et comprennent les prestations similaires envisagées. Conception, travaux de rénovation et maintenance d'installations de CVC de 10 bâtiments de la Ville et l'agglomération d'Evreux
Identifiant interne
:
T-PF-1864555
5.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45331000
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45331000
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Options
:
Description des options
:
Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
5.1.2
Lieu d'exécution
Ville
:
Evreux
Code postal
:
27000
Subdivision pays (NUTS)
:
Eure
(
FRD21
)
Pays
:
France
Informations complémentaires
:
5.1.3
Durée estimée
Date de début
:
01/07/2027
Durée
:
96
Mois
5.1.5
Valeur
Valeur estimée hors TVA
:
9,020,000
Euro
5.1.6
Informations générales
Participation réservée
:
La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)
:
oui
5.1.7
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale
:
Autre
5.1.11
Documents de marché
Adresse des documents de marché
:
https://marchespublics.eure.fr/
Canal de communication ad hoc
:
Nom
:
AW Solutions
5.1.12
Conditions du marché public
Conditions de présentation
:
Présentation par voie électronique
:
Requise
Adresse de présentation
:
https://marchespublics.eure.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées
:
français
Catalogue électronique
:
Non autorisée
Variantes
:
Autorisée
Date limite de réception des offres
:
02/11/2026
à 12:00
Conditions du marché
:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés
:
Non
Conditions relatives à l'exécution du contrat
:
L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat.<br/>Les candidats peuvent proposer un délai d'exécution/de livraison sans dépasser le délai maximum fixé par l'acheteur.<br/>Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande.<br/>Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie.<br/>Les prix sont révisables.<br/>Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.<br/>La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges.<br/>
Facturation en ligne
:
Requise
La commande en ligne sera utilisée
:
non
Le paiement en ligne sera utilisé
:
non
5.1.15
Techniques
Accord-cadre
:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique
:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours
:
Tribunal administratif de Rouen
Section 8 -
Organisations
8.1
ORG-0001
Nom officiel
:
Avenue-Web Systèmes
Numéro d'enregistrement
:
3E3F61F4-B056-3B92-F6F5406E20A8C28A
Ville
:
Seyssinet-Pariset
Code postal
:
38170
Subdivision pays (NUTS)
:
Isère
(
FRK24
)
Pays
:
France
Téléphone
:
+33480041260
Rôles de cette organisation
:
TED eSender
8.1
ORG-0002
Nom officiel
:
Mairie d'Evreux
Numéro d'enregistrement
:
65073
Adresse postale
:
Place Du General De Gaulle
Ville
:
Evreux
Code postal
:
27000
Subdivision pays (NUTS)
:
Eure
(
FRD21
)
Pays
:
France
Point de contact
:
LEFRAND Guy
Téléphone
:
0232319291
Adresse internet
:
https://evreux.fr/
Profil de l'acheteur
:
https://marchespublics.eure.fr/
Rôles de cette organisation
:
8.1
ORG-0003
Nom officiel
:
Tribunal administratif de Rouen
Numéro d'enregistrement
:
3E3F6243-DA63-27D5-D1492A027F7FD502
Adresse postale
:
53 avenue Gustave Flaubert
Ville
:
Rouen
Code postal
:
76000
Subdivision pays (NUTS)
:
Seine-Maritime
(
FRD22
)
Pays
:
France
Téléphone
:
0232081270
Télécopieur
:
0232081271
Rôles de cette organisation
:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1
ORG-0004
Nom officiel
:
Tribunal administratif de Rouen
Numéro d'enregistrement
:
3E3F626B-AF7D-E222-2C248C8D95DBA04D
Adresse postale
:
53 avenue Gustave Flaubert
Ville
:
Rouen
Code postal
:
76000
Subdivision pays (NUTS)
:
Seine-Maritime
(
FRD22
)
Pays
:
France
Téléphone
:
0232081270
Télécopieur
:
0232081271
Rôles de cette organisation
:
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours
8.1
ORG-0005
Nom officiel
:
Ville d'Evreux
Numéro d'enregistrement
:
3E3F6288-07EB-E04D-3F6A380994AFFA67
Adresse postale
:
Ville D'Evreux
1 Place Du Général de Gaulle, null
Ville
:
Evreux
Code postal
:
27000
Subdivision pays (NUTS)
:
Eure
(
FRD21
)
Pays
:
France
Téléphone
:
0232319291
Profil de l'acheteur
:
https://marchespublics.eure.fr/
Rôles de cette organisation
:
Acheteur
8.1
ORG-0006
Nom officiel
:
Evreux Portes de Normandie
Numéro d'enregistrement
:
3E3F629C-E9E3-37B6-B54E674DC7076640
Adresse postale
:
Evreux Portes de Normandie
9 rue Voltaire, Cs 40423
Ville
:
Evreux Cedex
Code postal
:
27004
Subdivision pays (NUTS)
:
Eure
(
FRD21
)
Pays
:
France
Téléphone
:
0232319291
Profil de l'acheteur
:
https://marchespublics.eure.fr/
Rôles de cette organisation
:
Acheteur
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis
:
8e0e2b3d-020a-46f6-9584-ee4d5149bc3d
-
01
Type de formulaire
:
Mise en concurrence
Type d'avis
:
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis
:
14/09/2026
à 14:10
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible
:
français
