Marché de travaux de rénovation des réseaux bouclés d'eau chaude sanitaire au sein de la résidence ' Domaine de la Grassie ' située sur la commune de Aix-en-Provence.

Avis de marché
Département(s) de publication : 13
Annonce n° 26-27055
Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur


Bâtiments A-B-C, 13090 Aix-en-Provence
Section 3 - Caractéristiques du marché

Caractéristiques principales : Le délai contractuel maximum d'exécution du marché comprenant la période de préparation et le délai d'exécution des travaux, est de 6 mois. La date de démarrage prévisionnelle des travaux est fixée au 2ème trimestre 2026.
La visite des lieux est obligatoire.
Le certificat de visite signé est une pièce obligatoire dans la remise des offres des candidats. Les candidats prendront soin d'apporter le cachet de l'entreprise pour pouvoir viser cette attestation. L'absence de visite rend l'offre non recevable.
Le certificat de visite, mentionne les coordonnées de l'agent de proximité à contacter.
Refus des variantes.
Section 4 - Durée du marché ou délai
d'exécution
6 mois à compter de la notification du marché.
Section 5 - Conditions relative au marché
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et les offres seront entièrement
rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Section 6 - Justifications à produire quant
aux qualités et capacités du candidat
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur
public :
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la
notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
Commentaire sur les justifications : Se référer au règlement de la consultation
Section 7 - Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- Prix de l'offre : 50%
- Valeur technique de l'offre : 50%
Section 8 - Mode de passation du marché

Type de procédure : procédure adaptée
Section 10 - Conditions de délai



Section 11 - Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir
adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2026-04
Section 12 - Adresses complémentaires

Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de
participation doivent être envoyées :
Coordonnées :

Adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_zoUeBea8Z4

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16/03/2026