Marché de travaux de réaménagement de la rue du Bourg Hurel, de la rue de Bouin et d'aménagement des rives du Gouessant

Avis de marché
Département(s) de publication : 22
Annonce n° 25-31040
Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Ville de Lamballe-Armor
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 20008417600011
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 22
Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : https://www.megalis.bretagne.bzh
Identifiant interne de la consultation : TX_RUES_BOURGHUREL_BOUIN_RIVES
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Oui
Nom du contact : Service Commande Publique
Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
- Une lettre de candidature (modèle "Lettre de candidature" de préférence, joint au dossier de consultation) ;
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la commande publique (modèle "Lettre de candidature" de préférence, joint au dossier de consultation) ;
- Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail (modèle "Lettre de candidature" de préférence, joint au dossier de consultation). - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles. - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
- Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants avec montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin (trame « Références travaux » à compléter, jointe au dossier de consultation, de préférence) ;
- Attestation de compétence AIPR (Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux) du personnel chargé du suivi des travaux.
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 18/04/2025 à 15:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Lamballe-Armor 2025 - Réaménagement de la rue du Bourg Hurel, de la rue de Bouin et aménagement des rives du Gouessant
Code CPV principal - Descripteur principal : 45233140
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation concerne un marché de travaux de réaménagement de la rue du Bourg Hurel, de la rue de Bouin et d'aménagement des rives du Gouessant.
Les travaux sont répartis en trois phases définies comme suit :
- Phase 1 : Rue et impasse du Bourg Hurel et Pont Calmet
- Phase 2 : Rue de Bouin entre la rue Préville et la rue des Boucouëts
- Phase 3 : Rives du Gouessant
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 20 mois maximum, périodes de préparation incluse (un mois, avant démarrage des travaux pour chacune des trois phases).
- Phase n°1 : Période de préparation + 11 semaines de travaux
- Phase n°2 : Période préparation + 17 semaines de travaux
- Phase n°3 : Période préparation + 22 semaines de travaux
La période de préparation pour chacune des trois phases commencera à compter de la date fixée par ordre de service prescrivant de commencer la préparation de la phase considérée.
L'exécution des travaux débute, pour chacune des trois phases, à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la phase considérée.
L'entreprise est informée que les périodes de congés sont incluses dans le délai d'exécution.
Les travaux relatifs à la phase 3 seront interrompus durant le mois d'août 2026.
À titre informatif, le début de la période de préparation relative à la phase n°1 est envisagé début juillet 2025.
Ce marché intègre une clause d'insertion sociale conformément aux articles L.2112-2 à L.2112-4 du Code de la commande publique. Cette clause intervient comme condition d'exécution du marché, et oblige l'entreprise choisie à réserver 175 heures de travail minimum à des personnes en difficulté d'insertion, sur la durée totale d'exécution du marché (voir article 6 de l'Acte d'engagement).
Lieu principal d'exécution du marché : Lamballe-Armor
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Autres informations complémentaires :
- Une visite sur site est fortement préconisée. Les entreprises sont invitées à effectuer une visite des lieux afin de mieux apprécier les travaux à réaliser et les chiffrer.
- Critères d'attribution : - Prix des prestations : 60% - Valeur technique : 40%
- Conformément aux articles L. 2132-2, R. 2132-2, R 2132-4 à R. 2132-6 du Code de la commande publique, la transmission des plis par voie électronique est obligatoire pour cette consultation sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.megalis.bretagne.bzh.
- L'offre doit être remise en français et chiffrée en euros.
-
- Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.megalis.bretagne.bzh.
- Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes - 3, Contour de la Motte - CS 44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél. : 02.23.21.28.28 - Courriel : [email protected] - Télécopieur : 02.99.63.56.84 - Adresse internet : https://www.telerecours.fr
- Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes - Hôtel de Bizien - 3, Contour de la Motte - CS 44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél. : 02.23.21.28.28 - Courriel : [email protected] - Télécopieur : 02.99.63.56.84 - Adresse internet : https://www.telerecours.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19/03/2025