Section I : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Logial-Coop
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 51840030400011
Ville : Alfortville
Code Postal : 94146
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1590094
Identifiant interne de la consultation : L/2025/03
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Service Marchés
Numéro de téléphone du contact : +33 145182086
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : - la copie du ou des jugement(s) prononcé(s) si le candidat est en redressement judiciaire.
- une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : - une déclaration indiquant le montant du chiffre d'affaires global et détaillé par type d'activité réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles(à ne pas transmettre si le chiffre d'affaire est renseigné dans le Dc2)
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : - une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,
- la présentation d'une liste des travaux exécutés pour des marchés de travaux similaires au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date, le lieu d'exécution des travaux et les coordonnées du Maître d'Ouvrage et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
- une indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
- Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation des accords-cadres de même nature ;
- La présentation de certificats de qualification professionnels. Il est précisé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Niveau(x) spécifique(s) minimal (aux) exigé(s) pour le marché :
Lot 3 : les qualifications indiquées dans les Cctp propre à chaque lot/poste technique ou équivalents
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 21 février 2025 12:30
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Critères d'attribution : Valeur technique de l'offre : 35%
Délai d'exécution : 15%
Prix : 50%
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Marché de travaux pour la construction de 27 logements et 31 places de stationnement au 81 rue de Seine et 29-30 chemin latéral à Alfortville (94140) - Relance du lot 3 VRD / Espaces verts
Code CPV principal
Descripteur principal : 45112710
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation porte sur la relance du lot 3 - VRD / Espaces verts du marché de travaux ayant pour objet la construction de 27 logements sociaux PLS et de 31 places de stationnement au 81 rue de Seine et 29-30 chemin latéral à Alfortville (94140).
En effet, lors de la première procédure lancée en avril 2023, il s'est avéré qu'aucun pli n'a été déposé dans les délais prescrits sur la plateforme AWS-achat pour le lot 3.
Par la suite, il a été décidé de recourir à une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables conformément à l'article R.2122-2-3° du Code de la commande publique pour la relance de ce lot.
Cependant, le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas poursuivre la procédure d'attribution du lot 3.
Logial-COOP souhaite atteindre à la fin des travaux la certification NF HABITAT HQE.
L'opération de travaux est allotie comme suit :
- Lot 1 : Construction (déjà attribué)
- Lot 2 : Ascenseurs (en cours d'attribution)
- Lot 3 : VRD / Espaces verts
Mots descripteurs : Espaces verts ,
Lieu principal d'exécution du marché : 81 rue de Seine et 29-30 chemin latéral 94140 - Alfortville
La consultation comporte des tranches : non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) :La visite du site est obligatoire sous peine du rejet de l'offre.
Les détails et les modalités de cette visite sont détaillés à l'article 9 du Rc
Date d'envoi du présent avis : 31/01/2025
