MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
La Gazette

Construction d'un CIS à Les Rues des Vignes.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : SDIS 59 Sce Départ. d'Incendie et de Secours

Avis N° : AO-2040-2236

  • 59 - LES RUES DES VIGNES
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 59
Annonce No 20-115631
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SDIS 59.
Correspondant : M. Du conseil d'administration le président, 18 rue de Pas CS 20068 59028 Lille Cedex, courriel : [email protected] adresse internet : https://www.achatpublic.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Ordre et sécurité publics.


Objet du marché : construction d'un CIS à Les Rues des Vignes


(Travaux de construction du nouveau Centre d'incendie et de Secours Les-Rues-Des-Vigne).
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45216121.
Lieu d'exécution : rue Haute, 59258 Les Rue-des-Vignes.
Code NUTS : -FRE11.
Caractéristiques principales :
les travaux sont divisés en lots selon la répartition suivante :
Lot 01 - vRD - espaces verts
lot 02 - gros œuvre etendu
ce 02.1 - gros œuvre
ce 02.2 - charpente metallique
ce 02.3 - cOUVERTURE - etancheite
Ce 02.4 - bardage
Ce 02.5 - menuiseries exterieures aluminium
ce 02.6 - metallerie
Ce 02.7 - cLOISONS - dOUBLAGES - faux plafonds
ce 02.8 - menuiseries interieures
ce 02.9 - cARRELAGE - faiences
ce 02.10 - pEINTURES - revetements muraux
lot 03 - electricite courants forts et courants faibles
lot 04 - cHAUFFAGE - vENTILATION - pLOMBERIE - sanitaire
Chaque lot donnera lieu à la passation d'un marché public distinct
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : construction d'un CIS à Les Rues des Vignes
(Travaux de construction du nouveau Centre d'incendie et de Secours Les-Rues-Des-Vigne).
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : il est demandé de chiffrer la prestation supplémentaire éventuelle suivante :
Lot 03 - electricite courants forts et courants faibles
pse no1 - fourniture et pose d'une borne de recharge extérieure pour véhicule électrique, de son support et d'un câble de recharge de longueur 6m. Compris toutes sujétions d'exécution.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : il sera procédé, sur chaque versement autre qu'une avance, à une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché public, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.
cette retenue de garantie pourra être remplacée, au gré du titulaire par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le paiement s'effectuera selon les règles de la comptabilité publique, par virement.
le délai global de paiement est de 30 jours après réception de la facture dès lors que celle-ci a été acceptée par le Pouvoir Adjudicateur.
Le titulaire a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans les paiements tel qu'il est prévu à l'alinéa précédent. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tout retard de paiement, en sus des intérêts moratoires est fixé à 40 euros.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : chaque marché public pourra être attribué à un opérateur économique seul ou à un groupement d'opérateurs économiques solidaire ou conjoint. Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement soumissionnant pour un même marché public.
les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement.
en cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché public, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur public.
Pour le lot 02 - gros œuvre etendu, en cas de groupement, le mandataire sera obligatoirement l'opérateur économique qui aura à sa charge le corps d'état 02.1 - gros œuvre.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : conformité administrative : opérateurs économiques ayant fourni les déclarations et attestations, dûment remplies,
capacités professionnelles, techniques et financières : opérateurs économiques dont les garanties par rapport aux prestations, objet de la consultation, sont suffisantes.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : lot 01 VRD - eSPACES VertsQualipaysage P110Qualibat 1312-1321-1341-1342-1351lot 02 gros œuvre EtenduQualibat 1233-2112-2412-3152-3212-3813-3522-8711-4582-4411-4132-7122-6612-4312-6312-6112lot 03 electricite courants forts et courants FaiblesQalif'Elec LCP Cf2Lot 04 Chauffage-Ventilation-Plomberie-SanitaireQualibat 5312-5433-5112;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 27 octobre 2020, à 14 heures.

Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : JD/CD/LRDV/2020.
Renseignements complémentaires : dématérialisation : En application de l'article R.2132-7 du code de la commande publique, toutes les communications et tous les échanges d'informations s'effectueront par voie électronique.
les opérateurs économiques doivent impérativement déposer leur candidature et leur offre par voie électronique
sur le profil acheteur : http://www.achatpublic.com
La remise des plis sur support " papier " est interdite
il n'est pas exigé de signature électronique à la remise des offres. Seul le soumissionnaire retenu sera tenu de signer le marché public qui sera rematérialisé au format papier.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 septembre 2020.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_hwP50jtGq5.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039 59014 Lille, courriel : [email protected].
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "
Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.- lot 01 VRD - espaces verts.
La durée du marché public commence à compter de sa date de notification au titulaire et s'achève à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux
Informations complémentaires : les délais d'exécution, tous lots confondus, sont fixés à :
- 1 mois pour la période de préparation à compter de la date fixée à l'ordre de service prescrivant son commencement.
- 36 semaines maximum (y compris congés payés, hors intempéries et hors période de préparation) pour l'exécution des travaux à compter de la date fixée à l'ordre de service de démarrage des travaux.
Mots descripteurs : Gros œuvre
Lot(s) 2.- lot 02 gros œuvre etendu.
La durée du marché public commence à compter de sa date de notification au titulaire et s'achève à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux
Informations complémentaires : les délais d'exécution, tous lots confondus, sont fixés à :
- 1 mois pour la période de préparation à compter de la date fixée à l'ordre de service prescrivant son commencement.
- 36 semaines maximum (y compris congés payés, hors intempéries et hors période de préparation) pour l'exécution des travaux à compter de la date fixée à l'ordre de service de démarrage des travaux.
Mots descripteurs : Gros œuvre
Lot(s) 3.- lot 03 electricite courants forts et courants faibles.
La durée du marché public commence à compter de sa date de notification au titulaire et s'achève à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux
Informations complémentaires : les délais d'exécution, tous lots confondus, sont fixés à :
- 1 mois pour la période de préparation à compter de la date fixée à l'ordre de service prescrivant son commencement.
- 36 semaines maximum (y compris congés payés, hors intempéries et hors période de préparation) pour l'exécution des travaux à compter de la date fixée à l'ordre de service de démarrage des travaux.
Mots descripteurs : Gros œuvre
Lot(s) 4.- lot 04 CHAUFFAGE - vENTILATION - plomberie- sanitaire.
La durée du marché public commence à compter de sa date de notification au titulaire et s'achève à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux
Informations complémentaires : les délais d'exécution, tous lots confondus, sont fixés à :
- 1 mois pour la période de préparation à compter de la date fixée à l'ordre de service prescrivant son commencement.
- 36 semaines maximum (y compris congés payés, hors intempéries et hors période de préparation) pour l'exécution des travaux à compter de la date fixée à l'ordre de service de démarrage des travaux.
Mots descripteurs : Gros œuvre

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message