Section I : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Lille Métropole Habitat
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 41378250900017
Ville : Tourcoing
Code Postal : 59200
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1300139
Identifiant interne de la consultation : 23s0050
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact :
[email protected]
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : - Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : - Certificats de qualifications professionnelles.
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 21 juin 2023 12h00
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Critères d'attribution : énoncé dans le Rc
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Marché de travaux - Complément de comblement de cavités souterraines au 180 rue Roger Salengro à Hellemmes
Code CPV principal
Descripteur principal : 45221000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Marché de travaux à tranches
Lot unique
Lieu d'exécution : rue Roger à Salengro à Hellemmes
Délai : 1 mois à compter de l'ordre de service
Pénalités de retard au Ccap
Prix fermes et actualisables
Prix forfaitaires
Mots descripteurs : Maçonnerie ,
Lieu principal d'exécution du marché : Rue Roger Salengro 59260 - Hellemmes
Durée du marché (en mois) : 1
Valeur estimée (H.T.) : 200000 euros
La consultation comporte des tranches : oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 : Lots
Description du lot : 1 : Complément de comblement de cavités souterraines au 180 rue Roger Salengro à Hellemmes. Marché de travaux - Complément de comblement de cavités souterraines au 180 rue Roger Salengro à Hellemmes
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45221250
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 200000 euros
Lieu d'exécution du lot : Rue Roger Salengro à Hellemmes
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Les candidats dans la préparation de leur réponse peuvent effectuer une visite du site (fortement recommandée). Pour cela ils prendront rendez-vous avec :
Monsieur Paul KNOCKAERT
[email protected]
Tél : 07.85.86.16.31
Date d'envoi du présent avis : 05/06/2023