Aménagement Esplanade Parmentier -Réseaux divers secs -Eclairage public.

Avis de marché
Département(s) de publication :62, 59, 80
Annonce n° 24-83162


Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur
Nom officiel : Ville de Berck sur Mer
Forme juridique de l'acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d'administration générale

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure
Titre : Aménagement Esplanade Parmentier - Réseaux divers secs - Eclairage public
Description : Travaux d'aménagement en réseaux secs et éclairage public, Esplanade Parmentier, de la rue Suzanne Béraud à l'avenue Francis Tattegrain.
Identifiant de la procédure : b25b2614-edd9-4482-b82c-06f5c1d1db7c
Identifiant interne : 30.2024
Type de procédure : Ouverte

2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45315600 Installations basse tension
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public

2.1.2 Lieu d'exécution
Ville : Berck
Code postal : 62600
Subdivision pays (NUTS) : Pas-de-Calais ( FRE12 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d'exclusion
Motifs d'exclusion purement nationaux : Les motifs d'exclusion sont disponibles dans le dossier de consultation des entreprises.

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : Aménagement Esplanade Parmentier - Réseaux divers secs - Eclairage public
Description : Travaux d'aménagement en réseaux secs et éclairage public, Esplanade Parmentier, de la rue Suzanne Béraud à l'avenue Francis Tattegrain. - Fourniture et pose de 11 candélabres double gamelles + accessoires (prise sono + illumination) - Réalisation de tranchées de diverses largeurs pour un total de 700 ml - Fourniture et pose de câbles et accessoires : 600ml de 5G16 titanex, 600ml de 4*16, 600 ml de câble sono, prises - Fourniture et pose de 60 chambres de tirage
Identifiant interne : Lot 1

5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45315600 Installations basse tension
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public

5.1.2 Lieu d'exécution
Ville : Berck
Code postal : 62600
Subdivision pays (NUTS) : Pas-de-Calais ( FRE12 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le délai d'exécution du marché est de 6 mois.

5.1.9 Critères de sélection
Critère :
Type : Capacité économique et financière
Description : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles - Attestations d'assurances : Attestation délivrée par la compagnie d'assurance auprès de laquelle le candidat a souscrit une police personnelle de responsabilité civile et décennale valable pour l'année en cours de réalisation des prestations
Critère :
Type : Autre
Nom : Renseignements concernant la situation juridique
Description : - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire - Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (DC 1) - Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat - La déclaration du candidat dûment remplie (DC2)
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Description : Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin

5.1.10 Critères d'attribution
Critère :
Type : Prix
Description : Le Prix de l'offre
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Critère :
Type : Qualité
Description : La valeur technique au travers du mémoire du Candidat
Pondération (points, valeur exacte) : 40

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-demat.com/

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-demat.com/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée

Date limite de validité de l'offre : 120 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique :
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Ville de Berck sur Mer
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Ville de Berck sur Mer
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lille
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Ville de Berck sur Mer
Organisation qui traite les offres : Ville de Berck sur Mer

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001
Nom officiel : Ville de Berck sur Mer
Numéro d'enregistrement : 21620108700014
Adresse postale : HOTEL DE VILLE PLACE CLAUDE WILQUIN
Ville : Berck
Code postal : 62600
Subdivision pays (NUTS) : Pas-de-Calais ( FRE12 )
Pays : France
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : 0321899000
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres

8.1 ORG-0002
Nom officiel : Tribunal administratif de Lille
Numéro d'enregistrement : 17590003400026
Adresse postale : 5 rue Geoffroy SaintHilaire CS 62039
Ville : Lille cedex
Code postal : 59014
Subdivision pays (NUTS) : Nord ( FRE11 )
Pays : France
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : 0359542342
Télécopieur : 0359542445
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis : 3a0cc5b5-1275-4015-9a80-1ee8068df236 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d'avis : Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis : 15/07/2024 à 13:22
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15/07/2024