Aménagement du pôle culture et jeunesse du Grand Logis

3. Caractéristiques principales : La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :

Code principal, description : 45212000-6 travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants

4. Procédure de passation : La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L2123-1 et R2123-1 1° du Code de la commande publique.

5. Allotissement : Les prestations sont réparties en 16 lots :

Lot(s), désignation :
01 : Démolition, désamiantage
02 : Terrassement, aménagements extérieurs
03 : Gros-oeuvre
04 : Enduits à la chaux
05 : Charpente bois, MOB
06 : Couverture tuiles
07 : Couverture métallique
08 : Menuiseries extérieures
09 : Menuiseries intérieures, mobiliers
10 : Cloisonnements, plafonds
11 : Faux plafonds, isolation
12 : Faïence, carrelage
13 : Revêtements de sols souples
14 : Peinture, nettoyage
15 : Electricité
16 : Plomberie, chauffage, ventilation
6. Type et forme de contrat : Marché ordinaire à prix global et forfaitaire.

7. Conduite d'operation : La conduite d'opération sera assurée par le maître de l'ouvrage lui-même.

8. Maîtrise d'oeuvre : La maîtrise d'ouvre sera assurée par Origami Architecte, Architecte mandataire, 85600 Montaigu-Vendée

9. Contrôle technique : Apave, 85000 La Roche-sur-Yon

10. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs (SPS) : La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération sera assurée par Vendée Loire Prévention, 85470 Brétignolles-sur-Mer.

11. Durée du marché : Le délai d'exécution des travaux est défini conformément au calendrier prévisionnel du pouvoir adjudicateur. Chaque candidat doit remettre un planning détaillé, à barres et par phases, au regard du calendrier prévisionnel d'exécution.

12. Variante " libre " à l'initiative des candidats : Aucune variante n'est autorisée.

13. Variantes exigées : Aucune variante imposée de type prestation alternative n'est demandée par le pouvoir adjudicateur.

14. Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) : Aucune prestation supplémentaire éventuelle

15. Modalités de financement : Fonds propres de la commune de Montaigu-Vendée. Paiement par mandat administratif sous 30 jours, à compter de la réception de la facture.

16. Modalités de retrait du dossier de consultation : A consulter et télécharger gratuitement sur le site www.marches-securises.fr (pouvoir adjudicateur : Commune de Montaigu-Vendée, coordonnées ci-dessus).

17. Forme juridique en cas de groupement : En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.

18. Liste des documents à remettre par le candidat : La liste des pièces de la candidature et du dossier d'offre à remettre par le candidat sont précisés à l'article 6 du Règlement de la consultation.

19. Critères de jugement des offres : Les critères et sous-critères d'attribution sont précisés à l'article 8.2 du Règlement de la Consultation (RC).

20. Date et lieu de remise des plis : Les plis devront être déposés avant le mardi 19 mai 2026 à 12h00 sur le profil acheteur www.marches-securises.fr.

21. Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

22. Services ou les renseignements peuvent être obtenus : Les candidats pourront transmettre leur demande de renseignement par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : http://www.marches-securises.fr
23. Services habilites a donner des renseignements relatifs aux délais et voies de recours : Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette, 44000 Nantes, Tél. : 02 40 99 46 00

24. Informations diverses : Offre en français et en euro. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les deux premiers candidats du classement, sous réserve d'un nombre suffisant d'offres correspondant aux besoins du pouvoir adjudicateur.
Visite sur site obligatoire pour les lots 1, 2, 3, 5, 15 et 16.

25. Date d'envoi du présent avis à la publication : Le mardi 14 avril 2026.