Aménagement du parking des Pins dans le cadre de la rénovation du quartier du Liourat

Durée du marché : Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux tous lots confondus est fixé à 7 mois (dont 2 mois de préparation) conformément au planning prévisionnel.
La période de préparation des travaux démarrera à la notification du marché (2 mois).
Les travaux démarreront à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux.
Tout dépassement des délais sera assujetti à des pénalités de retard.
Nombre et consistance des lots : Les travaux sont décomposés en quatre (4) lots :
Lot 1 : Voirie, Réseaux Divers et Génie civil
Lot 2 : Espaces Verts et Mobilier
Lot 3 : Eclairage
Lot 4 : Ombrières photovoltaiques

Modalités d'attribution : Les variantes ne sont pas autorisées.
Le marché ne prévoit pas de prestations supplémentaires éventuelles ou alternatives.
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Critères de sélection : Les critères retenus pour le jugement des offres de l'ensemble des lots sont pondérés de la manière suivante :
Pour le lot 1 Voirie, Réseaux Divers et Génie civil :
Critère : Prix des travaux sur 70 points
Critère : Valeur technique sur 30 points
sous-critère 1 sur 10 points: Pertinence de la méthodologie générale d'exécution des travaux appréciée au regard de la méthode proposée pour maintenir l'accès des riverains à leurs logements, et minimiser les nuisances liées au chantier
Sous-critère 2 sur 20 points : Pertinence de la méthodologie générale d'exécution pour le respect des délais au regard :-
- des moyens humains et matériels : nombre de personnes affectées à l'opération (nombres d'équipes, de cadres et d'ouvriers) et qualifications, compétences et expérience du personnel affecté aux études et à l'encadrement (comportant les cadences proposées pour respecter les délais du planning prévisionnel) 50% du critère
- du planning prévisionnel type Gantt de l'opération et phasage des travaux : 50% du critère
Pour le lot 02 Espaces verts et mobilier :
Critère : Prix des travaux sur 60 points
Critère : Valeur technique sur 40 points
Sou-critère 1 (15 points) Pertinence de la méthodologie générale d'exécution des travaux appréciée au regard de :
- la méthode d'exécution du marché dans son contexte. Prise en compte des spécificités du site, compréhension du projet et analyse détaillée des travaux à réaliser avec détails de la mise en oeuvre : 50% du critère
- des modalités envisagées pour assurer la viabilité des végétaux mis en oeuvre (arrosage et protections durant la durant la durée des travaux puis pendant la durée de la garantie de reprise : 50% du critère
Sou-critère 2 (20 points) Adéquation de la réponse avec les attentes de qualité liées à la provenance, les références, les caractéristiques des végétaux et fournitures proposés et leurs conformités avec les préconisations du DCE
Sous-critère 3 (5 points) : Moyens humains et matériels mis en oeuvre et l'intégration notamment des taches dans le planning du lot 1 : nombre de personnes affectées à l'opération (nombres d'équipes, de cadres et d'ouvriers) et qualifications, compétences et expérience du personnel affecté aux études et à l'encadrement avec organigramme. Comportant les cadences proposées pour respecter les délais du planning prévisionnel
Pour le lot 03 Eclairage :
Critère : Prix des travaux sur 70 points
Critère : Valeur technique sur 30 points
Sous-critère 1 (15 points) Pertinence de la méthodologie générale d'exécution des travaux appréciée au regard de la cohérence des matériels fournis au regard de l'étude d'éclairement générale pour l'ensemble des voiries, carrefour, cheminement piéton, et dans le respect des contraintes imposées au CCTP
Sous-critère 2 (15 points) Pertinence de la méthodologie générale d'exécution pour le respect des délais au regard de :
- des moyens humains et matériels : nombre de personnes affectées à l'opération (nombres d'équipes, de cadres et d'ouvriers) et qualifications, compétences et expérience du personnel affecté aux études et à l'encadrement (comportant les cadences proposées pour respecter les délais du planning prévisionnel ): 30% du critère
- Planning prévisionnel type Gantt de l'opération et phasage des travaux : 40% du critère-
- des mesures proposées pour l'exécution du marché dans son contexte par le candidat pour adapter son intervention à l'avancement des travaux du lot 1 : 30% du critère
Pour le lot 04 Ombrières photovoltaïques :
Critère : Prix des travaux sur 60 points
Critère : Valeur technique sur 40 points
Sous-critère 1 (10 points)Pertinence de l'organisation du chantier au regard de :
- Moyens humains dédiés à ces travaux (avec notamment un résumé des références récentes sur des projets similaires pour chaque membre de l'équipe présentée) et moyens matériels 50%
- Méthodologie de mise en oeuvre proposée : 50%
Sous-critère 2 (30 points)Pertinence des éléments techniques au regard de :
- Conformités des modules et du/des onduleur(s) aux exigences du CCTP (fournir les fiches produits) : 40%
- Pertinence du système de transmission de données de la centrale : 30%
- Du Respect de la puissance cible et du ratio de conversion kVA/kWc : 30%

Adresse Internet du profil acheteur :
L'adresse pour télécharger les documents mis à la disposition des entreprises est la suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2025_yj4w3rBwWK
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 17 mars 2025