Avis de marché
Département(s) de publication : 31
Annonce n° 25-9572
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Toulouse Métropole
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 24310051800170
Ville : Toulouse
Code postal : 31505
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 31
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1590085
Identifiant interne de la consultation : 24M0491PA
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Direction de la Performance
Numéro de téléphone du contact : +33 562274139
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
- Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 06/03/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Valeur technique : 40%
Qualité environnementale : 15%
Prix des prestations : 45%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : 24M0491PA - AMENAGEMENT DE LIAISONS CYCLABLES SUR LE BOULEVARD DES MINIMES ET LE BOULEVARD DE LA GARE
Code CPV principal - Descripteur principal : 45233162
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le contrat comporte une tranche optionnelle définie au cahier des charges.
Les prestations sont réglées par des prix unitaires.
La présente consultation concerne l'aménagement de pistes cyclables le long du boulevard des Minimes et du boulevard de la Gare à Toulouse.
Les aménagements projetés débutent au niveau de la rue de Negreneys, sur le boulevard des Minimes. Jusqu'au Pont Matabiau, une voie de circulation sera supprimée au profit de l'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle.
Depuis le Pont Riquet et jusqu'à la rue du Pont Guileméry, une voie de circulation sera également supprimée le long du boulevard de la Gare pour aménager une piste cyclable unidirectionnelle
Lieu principal d'exécution du marché : Boulevard des Minimes - Boulevard de la Gare 31000 - Toulouse
Durée du marché (en mois) : 13
La consultation comporte des tranches : Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Délais
Tranche ferme : Le délai d'exécution des prestations est de 8 mois hors période de préparation de chantier de 1 mois.
Tranche optionnelle : Le délai d'exécution des prestations est de 5 mois hors période de préparation de chantier de 6 semaines.
La période de préparation de 1 mois pour la tranche ferme débute à compter de la date fixée par ordre de service. La période de préparation de 6 semaines de la tranche optionnelle débute à compter de l'ordre de service d'affermissement de la tranche optionnelle. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de chaque tranche.
Transmission plis
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante :
https://toulouse-metropole.marches-publics.info. (référence acheteur : 24M0491PA)
Dématérialisation
Renseignements dématérialisation :
Toulouse Métropole
Direction Ressource Environnement et Espaces Publics
1 place de la Légion d'Honneur - BP 35821
31505 TOULOUSE cedex 5
Contact pour obtenir des informations sur la dématérialisation :
Mail :
[email protected]
Négociation
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.
Clauses Sociales
Cette consultation comporte des conditions particulières d'exécution dont le détail sera indiqué dans l'article 12 du C.C.A.P.
Le maître d'ouvrage prévoit de réserver, à l'occasion de l'exécution du marché, le nombre d'heures suivant :
Tranche ferme : 450 heures minimum
Tranche optionnelle : 150 heures minimum
Cellule clause sociale d'insertion Nova Emploi
Anissa SAIDINI 06 21 38 00 97 :
[email protected]
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27/01/2025
